建设工程合同
推荐度：
建设工程合同
推荐度：
消防工程安装施工合同
推荐度：
建设工程监理合同
推荐度：
建设工程设计合同
推荐度：
相关推荐
工程安装合同范本-建设工程合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编为大家整理的工程安装合同范本-建设工程合同，希望能够帮助到大家。
工程安装合同范本-建设工程合同1
甲方：_________（以下简称_________）
乙方：_________
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容
_________
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方（签章）：_________
乙方（签章）：_________
法定代表人（签章）：_________
法定代表人（签章）：_________
委托代表：_________
委托代表：_________
开户银行：_________
开户银行：_________
帐号：_________
帐号：_________
电话：_________
电话：_________
签订时间：_________年___月___日
签订时间：_________年___月___日
协议签订地：_________
协议签订地：_________
工程安装合同范本-建设工程合同2
按照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律规定,结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
甲方：
乙方：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包形式：包工不包料，包质量，包安全，包工期，包保养。
4、工程承包内容：铝合金工程安装.
二、工程计量计价
1、工程计量:结算以施工铝窗的"完成面积×单价。
2、工程计价:单玻29元/㎡中空玻璃32元/㎡.
三、工程质量：
1、外框安装要求，正,侧面偏差垂直度不大于3MM;；外框的水平度不大于2MM；标高于设计要求偏差不大于5MM；正，侧面中心线于设计要求偏差不大于3MM，门窗框的对角线长度误差不大于2mm.安装码连接四角的距离不大于200mm.其余中间的固定码不大于450mm，方可安装。
2、乙方在工程完工后,必须对自己所分包的工程项目进行自检，并确定达到合同要求的质量,方可通知甲方及施工员进行同步工程验收。
四、工程进度及工程进度款支付：
1、工程进度：
A、乙方根据甲方施工进度计划要求，及时调整人力，确保进度要求。
2、工程进度款：
A、外框安装完分区分段验收合格付40%。
B、工程安装完分区分段验收合格付40%。
C、总工程验收合格付15%，扣留5%作保修金。
D、保修期2年,保修第一年没安装质量问题并按要求完成保修,满一年后付50%的保修金,如有质量问题发生,费用按责任分摊,扣乙方的承担部分后支付；保修期满，无质量问题，付清工程款。
五、甲方的责任及义务：
A、及时把需要安装的配件和构件运到工地，并负责一切签证手续。
B、协调施工员管理，使乙方顺利施工。
C、及时组织技术交底，并组织施工员同步验收。
D、由于甲方造成乙方的失误,甲方按合理需求补偿乙方费用。
六、乙方的责任及义务：
A、服从甲方和施工员指挥，做到严格遵守一切操作规程，文明施工。
B、及时确保工期完工，达到质量要求。
C、严格按图纸施工，因自身的因素而造成的返工失误自行负责。
D、乙方在安装过程中，浪费玻璃材料应控制在8‰，超出部分应从安装费中扣除。
七、工伤事故：
A、工伤事故在5000元部分，乙方自行负责；超5000元部分，甲乙两方各承担50%。
八、因自然灾害，土建，施工员等不可抗拒因素而造成乙方失误或停工，甲方根据合理需要进行补偿乙方。
九、违约责任：
A、甲方未按期支付工程款，按规定赔偿乙方外，工期顺利进行。
B、乙方未按甲方指定施工，使工期延误，乙方赔偿甲方因此受到业主的处罚。
C、乙方未按甲方指定施工，造成返工浪费材料，乙方负责因此造成的赔偿。
十、双方在施工过程中造成的纠纷，不能达成共识，交由法律部门作仲裁处理。
十一、其它事项：
A.未尽事项，应友好协商。
B.乙方找人上岗必备三证:身份证,居住证,工作证;一卡:平安卡.
C.本合同经双方签字盖章后生效，工程款全部付清一个月内自行失效。
D.本合同一式二份，甲乙两方各执一份。
十二、其他条款:
1.乙方承诺:
A.乙方不得宴请甲方及监理人员.
B.乙方不得以任何形式行贿甲方或监理人员.
C.如违反上面承诺,乙方同意甲方将工程总款10%的工程款不予结算.
D.乙方不得拖欠工人工资,必须在完工后一个月内支付工人工资.
E.如拖欠工人工资引起工人劳资纠纷影响到甲方声誉的,工资结算价按80%结算.
2.本合同签订后,甲.乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充内容.
甲方代表签字：
身份证号码：
电话号码：
甲方盖章：
乙方代表签字：
身份证号码：
电话号码：
乙方盖章：
见证人签字：
签字日期：年月日
