最新的供水管道安装合同
在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的最新的供水管道安装合同，欢迎阅读与收藏。
最新的供水管道安装合同1
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。
一、工程名称
二、工程承包内容
安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)
三、合同工期
开工日期：20 年 月 日
竣工日期：20 年 月 日
合同工期总日历天数 天(遇特殊情况工期顺延)、
四、质量标准
工程质量标准为试水无外漏为合格。
五、工程价款
经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。
六、付款方式
机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。
七、甲方工作
1、 甲方派出现场负责人1名指导安装
2、 甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。
3、 甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。
八、乙方工作
1、 乙方应按照有关的"供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。
2、 因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。
3、 乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。
九、违约责任
1、 乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。
2、 甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。
十、其他事项
工程进行中的未尽事宜双方协商解决。
甲方： 乙方：
法定代表人： 工程负责人：
办人： 经办人：
合同签订日期
最新的供水管道安装合同2
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据<<中华人民共和国合同法>>，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。
一、 工程概况
a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。
b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。
c、承包方式：包工包料。
d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。
二、 合同修改：除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、 工程质量标准：验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。
四、 合同价款：
a、本合同价款(大写)： 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写：)881810.00
b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。
五、 工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。
六、 双方责任
甲方责任：
A、 负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作;
B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作;
乙方责任：
A、 负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务;
B、 主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任事故均由四方负责;
C、 工程所需工具等由乙方自行解决;
D、 认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程;
E、 负责委派项目负责人做好协调工作。
七、 验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。
八、 质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。
九、 违约责任：
1、 合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。
2、 如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的`约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。
十、 合同纠纷及解决方式：
1、 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼;
2、 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;
3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十一、 不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
十二、 附件：附件1为图纸
十三、 其它：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：委托代表人：电话：传真：
乙方：委托代表人：电话：传真：
年 月 日
