快好知 kuaihz

劳务的合同

劳务合同

推荐度:

扩大劳务合同

推荐度:

工厂劳务合同

推荐度:

临时劳务合同

推荐度:

企业劳务合同

推荐度:

相关推荐

劳务的合同精选15篇

现今社会公众的法律意识不断增强,合同的类型越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编为大家整理的劳务的合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

劳务的合同 篇1

甲方(劳务派遣企业)全称:_________

单位类型:_______________________

法定代表人(或负责人)_______

乙方(职工)姓名:_________________

性别:_____________________________

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《江苏省劳动合同条例》和有关法律法规及规章规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、公正公平、诚实信用的原则,签订本合同,并承诺共同遵守。甲方愿意按照法律、法规规定和劳动合同约定,按时、足额支付劳动报酬,缴纳社会保险费,提供劳动安全卫生保护,保障乙方休息、休假;乙方愿意按照法律、法规规定和劳动合同约定,履行劳动义务,提高职业技能,遵守劳动纪律和职业道德。

一、劳动合同期限

合同期限采用下列方式确定:____

合同自_____年_____月_____日起始,以完成工作任务或与实际用工单位的协议终止为合同终止期限。

二、工作内容及要求

1.甲方派遣乙方在_____(实际用工单位)的_____岗位从事_____工作,乙方同意按实际用工单位书面公布的工作内容和岗位要求,按时完成合理定额,并达到规定的质量标准。

2.乙方应当积极参加实际用工单位的职业技能培训,努力胜任劳动合同约定的岗位工作要求。

3.实际用工单位因生产经营或调整劳动组织需要,需要调整或调动乙方工作岗位的,应由甲方征求乙方的意见,并与乙方协商一致。

三、工作时间和休息休假

1.甲方监督实际用工单位按照国家和地方政府的有关规定并结合本单位实际生产经营情况,约定乙方每天工作不超过_____小时,每周(月)工作不超过__________小时。

2.实际用工单位因工作需要必须安排乙方延长工作时间或在法定节假日加班的,按国家规定支付加班加点工资或安排补休,加班工资由实际用工单位直接发放,不包括在劳务费中。

四、劳动保护和劳动条件

1.甲方监督实际用工单位建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全规程和标准,对乙方进行劳动安全卫生教育,为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。乙方必须严格遵守安全操作规程,并有权拒绝实际用工单位的管理人员违章指挥、强令冒险作业;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

2.乙方因工作遭受事故伤害或患职业病,甲方及实际用工单位负责及时救治,并按规定时间为乙方申请工伤认定和劳动能力鉴定,保障乙方依法享受各项工伤保险及相关待遇。

3.乙方患病或非因工负伤,甲方保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇。

五、劳动报酬

乙方工资由甲方按实际用工单位提供的结算清单每月_____日代发。由于实际用工单位未及时支付到帐的,由甲方先行垫付,并由甲方向实际用工单位按双方协议追偿。

六、社会保险和福利

1.甲乙双方必须按照国家和地方政府的有关规定,参加养老、失业、医疗、工伤、生育保险,按时足额缴纳各项社会保险费;其中,乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。

2.甲方应当每年至少一次向本单位职工代表大会或本单位住所的显著位置公布本单位全年社会保险费缴纳情况,接受乙方监督。乙方有权按照规定查询个人的缴费记录。

3.合同履行期间,乙方依法享受国家规定和双方约定的福利待遇。

七、劳动纪律

1.甲方应依法建立劳务派遣规章制度,并以书面形式向乙方予以公布;未依法建立或未予以公布的规章制度,对乙方无约束力。

2.乙方有严重违反劳动纪律或者实际用工单位规章制度的,严重失职、营私舞弊、对实际用工单位利益造成重大损害的或被依法追究刑事责任等行为的,甲方有权予以辞退。

八、劳动合同的履行、变更、解除和终止

1.甲方按照劳动合同约定派遣乙方到实际用工单位工作的,应与实际用人单位约定由其承担或部分承担甲方对乙方的义务,并将约定内容书面告知乙方。实际用人单位未按约定承担对乙方义务的,由甲方承担对乙方的义务,实际用人单位承担连带责任。

2.出现劳动合同依法可以中止履行情况之一的.,劳动合同可以中止履行。合同中止期间,劳动关系保留。中止履行情况消失,双方仍具备继续履行劳动合同条件的,应当继续履行;不具备继续履行劳动合同条件的,劳动合同终止。合同中止时间不计人劳动合同期限。

3.经双方协商一致,本合同可以书面形式变更。一方要求变更劳动合同的,应当将变更要求书面送交另一方,另一方在收到之日起日内未作出书面答复的,视为不同意变更本合同

4.本合同应当依法解除和终止。双方依法终止和解除劳动合同的,甲方应当自解除或终止劳动合同之日起个工作日内,向乙方出具解除或终止劳动合同证明。在乙方履行完必要手续的_____个工作日内,办理完毕乙方档案和社会保险关系转移等手续;同时,甲方应当依法向乙方支付经济补偿金、医疗补助费等相关费用。

九、双方需要约定的事项:________________________________________________________________

十、违约资任

1.甲方的违约责任:____

(1)甲方违反规定或者劳动合同的约定终止、解除劳动合同,或合同到期后故意不及时续订劳动合同的,给乙方造成损害的,应赔偿乙方的经济损失。

(2)其他:___________________________________________________

2.乙方的违约责任:___________________________________________

十一、劳动争议的处理

甲乙双方因履行本合同发生的劳动争议,可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁的一方须在自劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提起书面申请。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

十二、合同未尽事宜,均按国家有关规定执行。国家没有规定的,由甲乙双方平等协商解决。合同履行期间,所定条款与国家新颁布的法律、法规、规章不符的,应按国家新规定执行。

十三、甲方应当自在乙方第一个工作日之前与乙方签订本合同,自双方签字盖章之日起生效。当事人对生效的时间或者条件另有约定的,从其约定。同时以中、外文书写的劳动合同文本内容不一致的,以中文劳动合同文本为准。

合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方应当自本合同签订或者鉴证之日起_______个工作日内将本合同文本交付乙方,不得扣押。

甲方:____(盖章)_____________乙方:____(盖章)_____________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

劳务的合同 篇2

甲方:

法定代表人:

地址:

联系电话:

乙方

身份证号码:

地址:

联系电话:

______(以下简称甲方),为了美化院内环境,长期保持清洁卫生,使之成为花园式单位,经研究决定,聘请临时工一名,负责局内环境和花草树木维护管理,______同志(以下简称乙方)自愿承担此项任务,经双方研究特订如下协议:

一、甲方给乙方每月工资包干_____元,不享受假期、加班工资和其他福利待遇,乙方被聘用期间,甲方不负责安排乙方的食宿,乙方可到甲方______餐馆就餐,标准与甲方正式职工相同,甲方根据乙方的实际情况可以给予休假和其他照顾。

二、乙方来甲方工作,甲方应根据需要添置劳动等工具,乙方要妥善保管,不得无故丢失。

三、乙方就根据甲方卫生状况每天对全院进行大扫或小扫,确保院内卫生清洁。

四、乙方负责甲方院内花草的种植维护管理(包括打药)和办公楼上下花盆的摆放,夏天做好冬季花木的养护准备工作,确保_____院内花草茂盛,一年四季办公楼有鲜花盛开。

五、乙方在劳动过程中应注意安全,甲方对乙方过失发生的交通事故和生病不负任何安全责任和医疗费用。

六、甲方对乙方在生产过程中需要添置的"工具种子等一切正常要求尽量给予满足解决,无法办到的乙方不能非议。

七、乙方在甲方工作过程中,表现好,成绩突出,大家反映良好,甲方年底给予一定的奖励。

八、本协议暂订_____年,合同期满后双方无异议可顺延。

九、本协议一式_____份,双方各执_____份,签字生效。

十、本协议未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

法定代表人:

_____年____月____日

乙方

_____年____月____日

劳务的合同 篇3

甲方:xx建设集团有限公司xx项目部

乙方:__________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同

一、工程名称:

__________________________________。

二、工程地点:

__________________________________。

三、承包方式:

劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围:

五、工期要求:

在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以xx元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

六、质量标准:

按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59—99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

七、质量验收程序:

1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

2、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时 间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善, 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。

八、质量保修责任:

乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

九、本工程施工中,甲方除向乙方提供下列机具外,其余操作工、器具均由乙方自备。

十、承包工费计算方式:

本工程按乙方承包的总工作量约为 ,计工程款约为 元。

十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。

十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。

乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分,得本工程的完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣xx元/m2。

十三、付款办法:

1、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

2、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

3、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的.保修金外付清余款。

4、乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。

十四、保证金的交付与退还:

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金xx元。(按承包总价的的5%缴纳)。保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十五、限额用料:

甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方

十六、甲方的责任和义务:

1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十七、乙方的责任和义务:

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。

6、做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

十八、违约责任。

(一)有下列情况之一,均属乙方违约:

1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;

乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十九、其他:

1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

二十、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。

至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。

劳务的合同 篇4

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

甲方将111项目F地块1期模板工程以分包形式承包给乙方负责施工。根据国家建筑行业有关法律法规的规定,结合工程的具体情况,双方本着平等、互利、讲求诚信的原则,经协商签订如下合同。供双方共同遵守:

一、工程名称:111项目F地块1期商业楼

工程地点:1111西北面

二、承包范围

甲方提供的幢号“施工图”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更等”主体结构全部模板施工内容,具体承包内容如下:

1、甲方只提供二级配电箱和三级配电箱,从二级配电箱出来的电线由乙方负责。乙方负责提供所有的机械设备、耗材、维修费用等等,材料的下车及堆码工作。

2,拆模后的现场清理,浇砼前模板上面的材料垃圾清理,现场周转材料的转运,归堆,必须堆放整齐。

3.由甲方控制主轴线,乙方配合放细部尺寸线

三、承包方式:

1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,

2、施工工具、机具及主材、耗材(铁钉,铁丝等)

四、工程工期要求

具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,听从项目部安排。乙方必须根据甲方的具体进度要求,备足施工人员。

五、工程质量求

1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次通过建设及监理单位验收。

2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。

3、本工程要求为清水模板,浇砼时,乙方必须配专人跟班看护模板。每跑模一次罚款(04)300—1000元,项目部罚款由乙方承担。

六、承包价格

按展开面每平米叁拾玖元(39.00元/)。

七、结算方式

工人进场每人每月按照1000元生活费计算。按照甲方的付款节点支付,支付已完成工程量的90%,以此例推,佘款待模板工程全部完工后三个月内结清尾款。

八、安全施工

乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。严禁违章违规操作,乙方乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在5000元内的均由乙方自行负责和承担费用。

九、甲方责任

1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,提供大型机具塔吊、电锯、锯片及工人住宿。

2、提供施工用水、用电接口。

3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

十、乙方责任

1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

2、按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。

3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。

5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。

6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。

7、乙方不得将本劳务工程转包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。十一、违约与违约责任

1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的.停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。

2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求及时整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按第1条执行。

3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。

4、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

5、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,不管双方谁对谁错,每方罚款3000-5000元,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。

6、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

十二、其它约定

1、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地的人民法院起诉。

2、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。

甲方(盖章):乙方(盖章):

联系电话:联系电话:

合同签订时间:

合同签订地点:

劳务的合同 篇5

甲方:

乙方

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同

一、工程及承包方概况:

1、工程名称:隆基新谊城23号楼2单元24层西户房屋装修

2、工程地址:和平路与化工路东北角隆基新谊城

二、承包范围:

1、给排水、电、暖气(不含暖气片)包括改动部分工程的完工并且包工包料。

2、客厅的吊顶、卫生间厨房的集成吊顶包工包料。

3、墙砖、地砖的包工。

4、墙漆、顶漆的包工包料(油漆要家装的、小桶的名牌产品并且符合国家相关标准)。

三、承包方式:包工包料、包辅材、包工期、包质量、包安全

五、工程总量及工程价款的计算方法:

七、施工质量:

1、工程质量达到国家相关质量规范标准及图纸设计要求。

2、乙方按照国家相关质量标准和图纸设计规范,根据甲方要求进行施工。若乙方达不到工程质量目标,甲方有权拒付工程款,并要求乙方无条件返工直到达到质量目标。

2、所供设备材料必须符合国家相关技术规范、图纸设计及发包人要求,及时向甲方提供材料设备的出厂质量检测报告,合格证等有效质量证明资料。乙方负责材料的装卸。

3、乙方确保所承包工程项目必须如期顺利通过政府职能部门及业主的验收签证,否则所造成的一切经济损失由乙方承担赔偿。

八、工期要求:

1、时间要求:20xx—06—05日完工。

2、乙方须按甲方要求如期完工,否则每延迟一天按合同价的0。5%支付甲方违约金。若因甲方或不可抗力引起的`工期延误,则可根据实际双方协商顺延工期。

九、付款方式:施工完毕验收合格后付总款的80%,工程整体竣工验收合格一个月后付总款的15%,留5%质保金,质保期满一个月后一次性付清

十、质保期:

1、质保期1年,自工程整体竣工验收通过交付使用之日起计算。

2、在质保期内,承包工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后,48小时内到场进行维修,费用乙方自理,若乙方不能在合同规定的时间内到场维修,则甲方有权安排维修,维修费用从乙方质保金内双倍扣除。

十一、安全文明施工:

1、乙方在施工期间必须严格按照国家安全操作规程及公司有关文件规定,进行安全施工,杜绝一切违章作业,施工中所造成的一切安全事故责任、费用由乙方承担。

2、在施工期间乙方要加强施工管理,服从项目部指挥,施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其他违法违章现象,每发现一次,罚款500元,造成损失的照价赔偿,若发现盗窃行为,乙方负责本工程施工期间所丢失物品的全额赔偿,并将责任人交司法部门处理。

3、乙方负责配合甲方对周转材料、设备料具的清点、调试、接受移交工作,负责施工期间的保管、使用和维修保养,若需更换材料或主配件,

4、严格做好施工期间的成品保护工作,因乙方的原因对其它成品造成损坏的,由乙方自行负责处理。

5、施工过程中发生扰民,由乙方自行解决,甲方有义务协助解决,费用乙方承担并支付。

6、乙方负责施工期间用水、用电及所用周转材料的管理。确保节约用水,安全用电,不得使用电炉、电暖器、电热扇、热得快等电热器具,不得将方木等周转材料当做燃料、桌具用于生火、做饭、就餐、就寝等与工程无关的地方。一经发现除照价赔偿外,每次罚款500元,若发生安全事故,一切责任及费用由乙方承担。

十二、违约责任:如双方任一方违约承担违约责任

十三、不可抗力:不可抗力为国家相关规定及业主认定的不可抗力因素。不可抗力发生后,乙方应在通知甲方的同时,采取积极措施保护已完工程及材料设备,甲方给予积极配合。

十四、其他:未尽事宜,双方协商解决。

十五、合同生效:本合同一式二份,签字后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

劳务的合同 篇6

甲方(用人单位)

乙方(员工)

名称

姓名

住所

性别

法定代表人

身份证(护照)

(主要负责人)

号码

联系人

地址

联系电话

联系电话

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商__致、自愿签定本聘用协议,共同遵守本协议所例条款。

一、本协议所称退休人员是指已达到国家规定退休年龄的人员,或未达到规定退休年龄但已依法享受养老保险金、退休金的人员。

二、聘用期限:

本协议期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、工作内容:

甲方聘用乙方从事 工作。具体工作内容包括但不限于:

四、工作时间:

甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制,乙方应本着诚信原则按甲方要求完成,工作时间按照每日工作 小时,每周工作 小时(不超过40小时),每周至少休息__日。

五、聘用报酬:

甲方每月 日以货币形式支付乙方上月劳务报酬。乙方每月劳务报酬按 执行。劳务报酬发放日如遇休息日或法定节假日,甲方可以提前或推后五个工作日内发放劳务报酬。

六、其他待遇:

(一)甲方按照不低于 标准给予乙方办理相应的商业保险。

(二)乙方非因在甲方工作原因受伤或患病不能正常工作需要住院治疗的,凭区、县级以上医院住院证明书请假接受治疗;治疗时间超出__个月的,甲方有权解除本协议。

(三)乙方工作时间内在甲方工作场所内从事工作任务,或在工作时间内在甲方工作场所外从事工作任务,受第三人伤害的,其待遇按国家民事规定向第三人主张损害赔偿。

七、规章制度:

(一)乙方应当遵守甲方依法制定的各项规章制度;

(二)乙方违反劳动纪律,甲方可依据本公司规章制度处理并有权向乙方追究赔偿责任;

八、协议的变更、解除、终止:

(一)协议期限届满,本协议终止。

(二)订立本协议所依据的客观情况发生重大变化,致使本协议无法履行,或经甲、乙双方协商__致,本协议解除。

(三)甲、乙双方协商__致、本协议可以变更。

(四)本协议的解除或终止不适用《劳动法》等劳动和社会保障法律法规规章等规范性文件中相关规定。

九、双方认为需要约定的其他条款:

(一)乙方必须按规定提供各项真实、合格、有效的证件及资料。若乙方提供的证件及资料有虚假、欺骗等现象,甲方可解除本协议,不作任何经济补偿;如因乙方行为造成甲方损失,甲方有权向乙方要求赔偿。

(二)甲方或乙方解除本协议,须提前30天书面通知对方并办理工作交接手续。乙方须在甲方安排人员接岗并完成接交工作后方可离岗,乙方工作接交未完成而解除本协议给甲方造成经济损失的,按本协议约定的报酬二倍承担和约解除金。

(三)在签定本协议时,乙方确实已熟知甲方之规章制度,并承诺自觉遵守。协议期间,如乙方违反甲方规章制度,甲方按该规章制度进行处理直至解除聘用协议,不作任何经济补偿。

(四)甲方所订立的.规章制度作为本协议的附件,与本合同具有相同的法律效力。

(五)《保密协议》作为本合同的附件,与本合同具有相同的法律效力。

(六)甲方根据工作需要及实际人员配置,有权对乙方实际工作给予岗位调换安排。

(七)乙方同意,在日常工作操作中给甲方造成严重损失的或因乙方个人原因严重影响甲方形象的,乙方同意按照甲方《企业管理制度》承担赔偿责任(不可抗力或不可预见因素除外)。

十、其它

(一)本协议未尽事宜或协议条款与现行法律法规规定有抵触的,按现行法律法规执行。

(二)本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。

(三)本协议__式两份,甲乙双方各执__份。

甲方:(盖章)

乙方:(签名)

法定代表人:

(主要负责人)

年 月 日

年 月 日

劳务的合同 篇7

甲方(劳务派遣企业)全称:_____

单位类型:___________________

法定代表人(或负责人):_______

登记注册地:___________________

实际经营地:___________________

劳动保障证号:_________________

组织机构代码证号:_____________

开户银行账号:_________________

联系电话:_____________________

乙方(职工)姓名:_____________

性别:_________________________

文化程度:_____________________

出生年月:_____________________

就业登记证号:_________________

户籍所在地:___________________

实际居住地:___________________

劳动保障卡号身份证号:_________

联系方式及电话:_______________

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《江苏省劳动合同条例》和有关法律法规及规章规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、公正公平、诚实信用的原则,签订本合同,并承诺共同遵守。甲方愿意按照法律、法规规定和劳动合同约定,按时、足额支付劳动报酬,缴纳社会保险费,提供劳动安全卫生保护,保障乙方休息、休假;乙方愿意按照法律、法规规定和劳动合同约定,履行劳动义务,提高职业技能,遵守劳动纪律和职业道德。

一、劳动合同期限

合同期限采用下列方式确定:

合同自_____年_____月_____日起始,以完成工作任务或与实际用工单位的协议终止为合同终止期限。

二、工作内容及要求

甲方派遣乙方在_____(实际用工单位)的_____岗位从事_____工作,乙方同意按实际用工单位书面公布的工作内容和岗位要求,按时完成合理定额,并达到规定的质量标准。

乙方应当积极参加实际用工单位的职业技能培训,努力胜任劳动合同约定的岗位工作要求。

实际用工单位因生产经营或调整劳动组织需要,需要调整或调动乙方工作岗位的,应由甲方征求乙方的意见,并与乙方协商一致。

三、工作时间和休息休假

甲方监督实际用工单位按照国家和地方政府的有关规定并结合本单位实际生产经营情况,约定乙方每天工作不超过_____小时,每周(月)工作不超过__________小时。

实际用工单位因工作需要必须安排乙方延长工作时间或在法定节假日加班的,按国家规定支付加班加点工资或安排补休,加班工资由实际用工单位直接发放,不包括在劳务费中。

四、劳动保护和劳动条件

甲方监督实际用工单位建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全规程和标准,对乙方进行劳动安全卫生教育,为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。乙方必须严格遵守安全操作规程,并有权拒绝实际用工单位的管理人员违章指挥、强令冒险作业;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

乙方因工作遭受事故伤害或患职业病,甲方及实际用工单位负责及时救治,并按规定时间为乙方申请工伤认定和劳动能力鉴定,保障乙方依法享受各项工伤保险及相关待遇。

乙方患病或非因工负伤,甲方保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇。

五、劳动报酬

乙方工资由甲方按实际用工单位提供的结算清单每月_____日代发。由于实际用工单位未及时支付到帐的,由甲方先行垫付,并由甲方向实际用工单位按双方协议追偿。

六、社会保险和福利

甲乙双方必须按照国家和地方政府的有关规定,参加养老、失业、医疗、工伤、生育保险,按时足额缴纳各项社会保险费;其中,乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。

甲方应当每年至少一次向本单位职工代表大会或本单位住所的"显著位置公布本单位全年社会保险费缴纳情况,接受乙方监督。乙方有权按照规定查询个人的缴费记录。

合同履行期间,乙方依法享受国家规定和双方约定的福利待遇。

七、劳动纪律

甲方应依法建立劳务派遣规章制度,并以书面形式向乙方予以公布;未依法建立或未予以公布的规章制度,对乙方无约束力。

乙方有严重违反劳动纪律或者实际用工单位规章制度的,严重失职、营私舞弊、对实际用工单位利益造成重大损害的或被依法追究刑事责任等行为的,甲方有权予以辞退。

八、劳动合同的履行、变更、解除和终止

甲方按照劳动合同约定派遣乙方到实际用工单位工作的,应与实际用人单位约定由其承担或部分承担甲方对乙方的义务,并将约定内容书面告知乙方。实际用人单位未按约定承担对乙方义务的,由甲方承担对乙方的义务,实际用人单位承担连带责任。

出现劳动合同依法可以中止履行情况之一的,劳动合同可以中止履行。合同中止期间,劳动关系保留。中止履行情况消失,双方仍具备继续履行劳动合同条件的,应当继续履行;不具备继续履行劳动合同条件的,劳动合同终止。合同中止时间不计人劳动合同期限。

经双方协商一致,本合同可以书面形式变更。一方要求变更劳动合同的,应当将变更要求书面送交另一方,另一方在收到之日起日内未作出书面答复的,视为不同意变更本合同

合同应当依法解除和终止。双方依法终止和解除劳动合同的,甲方应当自解除或终止劳动合同之日起个工作日内,向乙方出具解除或终止劳动合同证明。在乙方履行完必要手续的_____个工作日内,办理完毕乙方档案和社会保险关系转移等手续;同时,甲方应当依法向乙方支付经济补偿金、医疗补助费等相关费用。

九、双方需要约定的事项:____________________________________________________________

十、违约资任

甲方的违约责任:

(1)甲方违反规定或者劳动合同的约定终止、解除劳动合同,或合同到期后故意不及时续订劳动合同的,给乙方造成损害的,应赔偿乙方的经济损失。

(2)其他:____________________________________________________________________________________

乙方的违约责任:____________________________________________________________________________

十一、劳动争议的处理

甲乙双方因履行本合同发生的劳动争议,可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁的一方须在自劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提起书面申请。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

十二、合同未尽事宜,均按国家有关规定执行。国家没有规定的,由甲乙双方平等协商解决。合同履行期间,所定条款与国家新颁布的法律、法规、规章不符的,应按国家新规定执行。

十三、甲方应当自在乙方第一个工作日之前与乙方签订本合同,自双方签字盖章之日起生效。当事人对生效的时间或者条件另有约定的,从其约定。同时以中、外文书写的劳动合同文本内容不一致的,以中文劳动合同文本为准。

合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方应当自本合同签订或者鉴证之日起_______个工作日内将本合同文本交付乙方,不得扣押。

甲方:(盖章)_____________乙方:(盖章)_____________

法定代表人、负责人

或委托代理人:(签名)_____

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

双方当事人依法签订的劳动合同自愿鉴证,并予审查备案。甲乙双方若违反诚实信用原则,未依法向对方履行告知义务,或采取欺诈、威胁等违反法律、法规行为签订的劳动合同,导致本合同无效的,由过错方按国家规定承担法律责任。

鉴证编号:__________________

鉴证机构(盖章)____________

鉴证日期:____年____月____日

劳务的合同 篇8

上诉人(原审被告):_________________某某有限责任公司

法定代表人:______________某某,董事长

住所地:__________________

代理人:______________律师事务所__________律师

被上诉人(原审原告):_________________某某股份有限公司

法定代表人:______________某某,董事长

住所地:_________________省某某市某某县某某街某某号

上诉请求

1、依法撤销某某县人民法院(20__)来民二初字第00099—1号民事裁定书;

2、将本案移送至山东省济南市某某区人民法院进行审理。

事实和理由

_____________。上诉人认为某某县人民法院的裁定违背了事实和法律规定,属于错误的裁定,应根照《民事诉讼法》第22条的规定,依据“原告就被告”的原则将本案移送至上诉人的住所地人民法院(山东省济南市某某区人民法院)审理。具体理由如下:_________________

一、原审认定事实和适用法律错误

_________________

二、某某县人民法院对本案无管辖权

_________________

三、本案应移送至上诉人的住所地人民法院管辖,即_______________某某区人民法院。

本案中既约定仲裁又约定诉讼,应为无效,故应该以法定管辖界定本案管辖权;根据《民事诉讼法》第二十二条确定的“原告就被告”的原则,由于本案的`上诉人山东某某有限责任公司住所地在山东省济南市某某区,因此上诉人认为该案应移送至山东省济南市某某区人民法院审理即符合法律规定,也充分体现了合同双方当事人的真实意愿,显得更为合适。

综上所述,上诉人认为:_________________原审法院认定事实和适用法律错误,必然导致裁判的错误,故上诉人依法向贵院提起上诉,望裁如所请。

此致

___________人民法院

具状人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

劳务的合同 篇9

甲方(具体聘用单位):

乙方(受聘人):

身份证号码:

丙方(受聘人的担保人):

身份证号码:

兹有甲方决定聘用乙方从事相关工作,经甲、乙、丙三方协商一致,达成如下协议:

一、聘用期限:

从_______年____月____日起至_______年____月____日止,共_______年____月,其中试用期从_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____月。

乙方应服从甲方工作安排,在聘用期内履行以下义务:

1、 工作岗位:

2、 范围及要求:

3、遵守国家的法律法规、甲方的各种规章制度,接受甲方的劳动安全教育、遵守安全规章制度和操作规程,确保安全生产。

二、乙方完成本合同规定的岗位工作职责后,甲方应向乙方支付以下待遇:

1、甲方以现金形式按月支付乙方工资,工资标准为人民币 元/月(或 元/日)。

2、甲方支付乙方的其他待遇:

3、甲方支付乙方必要的劳保用品和工作工具。

三、出现以下情况之一,甲方可以提前解除本合同

1、乙方在试用期内不符合聘用条件的;

2、乙方违反国家法律法规和甲方规章制度,情节较为严重的;

3、甲方因工作原因必须撤消岗位,又无法重新安排工作的";

4、乙方因病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原岗位工作的;

5、按照国家及甲方有关规定可以解除劳动合同的。

四、有关乙方聘用期间的因病、非因工负伤、因工负伤等保险福利待遇按《安徽省全民所有制企业临时工管理实施细则》(安徽省人民政府令1991第29号)执行。

五、本合同在履行过程中发生的争议由甲方人事部门和工会组织共同负责调解;调解不成的,任何一方可提请政府劳动仲裁机构进行仲裁。

六、甲、乙双方违反本合同,按国家现行有关规定承担违约责任。丙方自愿为乙方提供担保,并对乙方因本人原因给甲方造成的经济损失承担连带赔偿责任。

七、其他甲、乙、丙方商定的事项:

八、本合同经甲、乙、丙三方签(章)后并经人事处备案后生效,合同期限届满即行终止,甲、乙方双方自然终止劳动关系。

九、本合同1式6份,甲、乙、丙三方,甲方人事处、财务处、劳服各1份。

甲方负责人(签字、公章):

乙方(签):

丙方(签):

人事处审核(章)

劳务的合同 篇10

甲方:____(盖章)乙方:____(签名)

____________(甲方)招(聘)用_____________(乙方)为职工,双方根据《中华人民共和国劳动法》和《广东省劳动合同管理规定》等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同,建立劳动关系,并共同遵守履行。

一、合同期限

(一)甲、乙双方同意按以下第______种方式来确定本合同期限:____

1.有固定期限:____从______年______月______日起到______年______月______日止;合同期限为______年______个月;

2.无固定期限:____从______年______月______日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止;

3.以完成一定的工作为期限:____从______年______月_______日起至_____________工作任务完成时止;并以________________为工作任务完成并终止合同的标志。

(二)双方同意本合同有效期的前________个月为试用期。

二、工作内容

(一)乙方的工作岗位(地点、部门、工种或职务)___________________________.

(二)乙方的工作任务或职责:_________________________________________________;乙方必须按质按量完成甲方正常安排的生产(工作)任务。

三、劳动报酬

(一)乙方试用期间的工资标准为:_________________元/月。

(二)试用期满后,甲方根据本单位的工资制度,确定乙方执行以下第______种工资形式:____

1.计时工资:____乙方的工资由以下几部分组成:____________、________、________、_________、________、_________乙方正常工作情况下的最低工资标准为______元/月。

2.计件工资:____乙方正常工作情况下的基础工资为________元/月,其余按乙方岗位计件单价及完成情况计发。

3.岗位工资:____乙方的岗位工资标准为______元/月;如乙方的工作岗位调整,按新岗位所对应的工资标准执行。

4.其他工资形式。具体办法在本合同第十二条中明确。

(三)甲方每月定期以货币形式支付乙方工资;甲方的工资发放日为每月_______日。

(四)甲方安排乙方加班加点,应按《劳动法》第四十四条规定支付乙方工资。

四、社会保险和福利待遇

(一)社会保险

1.甲、乙双方按照国家和省、市有关社会保险的规定参加退休养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险,缴纳社会保险金;

2.乙方患职业病或因工负伤,治疗期间或医疗终结后的工伤保险待遇按国家和省、市工伤保险规定执行;

3.乙方患病或非因工负伤,其医疗待遇和停工治疗期间的病假工资和疾病救济费按广州市医疗保险规定和甲方的规定执行;

4.乙方因工或非因工死亡的丧葬补助费、供养亲属抚恤费、救济费、一次性抚恤金、一次性优抚金、生活补贴、供养亲属死亡补助费等,按国家和本市有关规定由社会保险机构和甲方分别计发。

(二)福利待遇

甲方应为乙方提供以下福利待遇______________________________________.

五、劳动保护和劳动条件

(一)工作时间

1.甲方经批准,根据乙方的工作岗位确定乙方执行以下工作时间制度:____

(1)标准工作时间:____乙方每天工作______小时,每周工作______天,每周总工作时间不超过40小时;具体工作时间由甲方统一安排;

(2)不定时工作:____乙方的工作时间,由甲方根据乙方工作岗位的职责要求灵活安排;

(3)综合计算工作时间:____乙方的工作时间在______月/年内综合计算,但每天总的工作时间不超过11小时。

2.在本合同期内,如乙方的工作岗位依法变更,按新工作岗位确定乙方的工作时间。

3.甲方如安排乙方加班加点,应按《劳动法》第四十一条的规定执行。

(二)休息休假

1.甲方保证乙方每周至少休息一天;

2.乙方依法享有法定的节日假、公休日假、年休假、探亲假、婚丧假、产假和计划生育假等有薪假期;

3.甲方在工作日、休息日安排乙方加班加点,可给予乙方同等时间补休,但补休后不再支付加班工资;无法安排补休的,甲方应按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资。

(三)甲方执行国家和省、市有关劳动保护规定,为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件,切实保障乙方在生产、工作中的安全和健康。

(四)甲方按国家有关规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操作规程培训以及其他的业务技术培训,实行持证上岗制度;乙方应参加上述培训并严格遵守其岗位有关的安全法规、规章、制度和操作规程。

(五)乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并可向有关部门检举、控告。

六、劳动纪律

乙方应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。

七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

(一)甲方因签订合同时所依据的客观情况发生变化,或者乙方因个人原因,要求变更本合同条款的.,必须提前七天书面通知对方,经双方协商一致后,可以变更本合同的相关内容。

变更劳动合同,双方应签订《变更劳动合同协议书》。

(二)有下列情况之一的,符合条件的一方可以单方面变更本合同的相关条款:____

1.本合同订立时所依据的法律、法规已经修改或失效;

2.____________________;

3.____________________.

(三)经甲、乙双方协商一致,可以解除本合同

(四)乙方有下列情况之一的,甲方可以解除本合同

1.在试用期内被证明不符合录用条件的;

2.严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度,符合开除、除名、辞退条件的;

3.严重失职,营私舞弊或泄露商业秘密,对甲方的利益造成重大损害的;

4.被依法追究刑事责任的。

(五)有下列情况之一的,甲方有权解除本合同,但必须提前三十日以书面方式通知乙方,方可办理解除劳动合同手续:____

1.本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经与乙方协商不能就变更本合同达成协议的;

2.乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作

3.乙方不能胜任工作,经培训或调整工作岗位,仍不能胜任的。

(六)甲方濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营发生严重困难,确需裁减职工而与乙方解除本合同的,必须按照国家、省、市有关企业经济性裁员规定所确定的程序进行。

(七)乙方有下列情况之一的,甲方不得依据以上第(五)(六)项规定解除本合同:____

1.患职业病或因工负伤,医疗终结后被确认为丧失或部分丧失劳动能力的;

2.患病或负伤,在规定的医疗期内的;

3.女职工在孕期、产期和哺乳期内的;

4.符合法律、法规规定的其他情况的。

(八)有下列情况之一的,乙方可以随时解除本合同:____

1.在试用期内的;

2.甲方不按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

3.甲方以暴力、威胁或限制人身自由等非法手段强迫乙方劳动的。

(九)除上述第(八)项规定外,乙方解除本合同,应当提前三十日书面通知甲方,超过三十日甲方应当办理解除合同手续。

乙方依前款规定解除本合同,给甲方造成经济损失的,应当赔偿甲方的以下经济损失:____

(十)符合下列条件之一的,本合同即告终止(有固定期限的合同除外)

1.本合同所确定的工作任务已经完成;

(十一)除本合同另有规定外,任何一方解除或终止本合同,没有提前三十日通知对方或通知时间不足的,应当按相差的天数,以解除或终止合同前一个月乙方的日平均工作为标准,支付赔偿金给对方。

(十二)解除或终止合同后,甲方应当在十日内办理终止或解除劳动合同手续。

八、经济补偿金(医疗补助费)和生活补助费的发放

(一)甲方按照本合同第七条第(三)(五)(六)项规定解除本合同,应按《违反和解除劳动合同经济补偿办法》(劳部发[1994]481号)及本市的有关规定支付乙方经济补偿金或医疗补助费。

(二)乙方个人非因甲方的原因而解除合同的,甲方可不发给经济补偿金。

(三)本合同期限届满,甲方不与乙方续订合同的,应按《广州市劳动合同管理规定》第三十一条第一款的规定支付乙方生活补助费。

乙方在甲方提供的劳动报酬和劳动条件不低于本合同终止前的标准的情况下,不与甲方续订劳动合同的,甲方可不发给生活补助费。

九、违反劳动合同的责任

(一)甲、乙双方有下列情况之一的,应当承担违约责任:____

1.甲方违反本合同规定,单方面解除本合同的;

2.乙方未经甲方同意,擅自离职的;

3.乙方有本合同第七条第(四)项第2.3.4点情况的;

4.__________________________________________;

(二)双方同意以下列方式承担违约责任:____

1.违约金。一方违约,应支付违约金___________元;

2.赔偿金。违约金不足以赔偿对方损失的,还需支付赔偿金。赔偿金按违约方实际造成的损失计算。赔偿损失的范围包括:____

(1)________________________________________;

(三)符合下列条件之一的,违约方可以减轻或免除违约责任:____

1.违约行为是因不可抗力造成的;

十、因履行本合同发生争议的解决办法

双方因履行本合同发生争议,应先协商解决;协商不成的,可自争议发生之日起三十日内向甲方劳动争议调解委员会申请调解,或自争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同的条款与国家和省、市新颁布的法律、法规、规章不符的,按新的法律、法规、规章执行。

十二、双方需要明确的其他事项

甲方:____(盖章)乙方:____(签名)

法定代表人

(委托代理人)_______________________________________

__________年____月____日________年____月____日

鉴证机构(盖章)

鉴证人:______________________

鉴证日期:__________年______月______日

劳务的合同 篇11

甲方:电视剧《_____________________》摄制组

负责人:____________

联络电话:____________

通讯地址:____________

乙方:____________

身份证号码:____________

联系方式:____________

因甲方拍摄电视连续剧《_____________________》(以下简称该剧)聘用乙方_______参加该剧摄制工作。为该剧拍摄工作事宜,经双方同意订立条款如下:

一、受聘责任、工作量与受聘期

1、甲方聘请乙方在该剧中担任跟组演员。

2、乙方受聘期从_______年_____月______日开始至_______年_____月______日,若在此期间乙方完成拍摄任务则受聘期按实际情况更改,此时间之内如果乙方请假需要提前______天通知甲方,并经甲方书面认可。

3、乙方职务工作包括试妆、试戏、排练、拍摄、补拍、配音等与乙方出演角色塑造有关的工作。

二、劳务报酬

1、乙方拍摄工作时间为_______天,甲方支付乙方报酬,共人民币_________元。大写_______________整。

三、甲方支付酬金及付款方式

1、本合同签署后五日内,支付总金额的______%即人民币_________。

2、乙方进入摄制组拍摄工作时,支付总金额的______%即人民币_________。

3、乙方完成全部拍摄五日内,支付总金额的%即人民币元_________。

乙方账户:____________

开户银行:____________

户名:____________

四、署名

甲方同意在该片中给乙方署名,署名方式和位置由甲方视情况而定。

五、甲方权利义务

1、在乙方业已实际履行本合同义务的前提下,甲方保证严格按照本合同第三条中所规定的时间向乙方支付酬金。

2、甲方保证,该剧要求乙方演出的内容不违反国家政策、法律,不违反社会公德。

六、乙方权利义务

1、甲乙双方签订本合同后,乙方应无条件遵守甲方的管理,遵守摄制组的各项管理制度。

2、乙方须遵守甲方安排拍摄及排练时间,不得不到或迟到,乙方不得无故罢演或中途辍演。

3、倘乙方因病请假,必须提出甲方认可的_____甲等医院有效之证明文件,如诊断证明书等,凡乙方提出任何请假要求,必须提前七天征得甲方同意,否则作乙方违约论。

4、在本合同所约定的乙方的相同档期内,若未经甲方书面同意,乙方乙方与第三方另行签有合同或协议,并因此影响乙方履行责任的,视为乙方违约,乙方应承担相应的法律责任,除应赔偿甲方经济损失外,还应在甲方指定的媒体公开向甲方赔礼道歉。

5、乙方一切与受聘职责无关的因私费用(包括但不限于差旅、住宿、餐饮、通信、购物等)一律由乙方自行承担。

6、在受聘期内,乙方导致他人人身伤害的`(包括但不限于打架斗殴、交通肇事等),乙方应自行承担全部责任。

7、在受聘期内,乙方故意导致自身伤害的,乙方应自行承担全部责任。

8、在受聘期内,乙方对任何第三方发生的一切债权债务概与甲方无关。

七、版权条款

该剧纯属甲方出品,甲方绝对永远拥有一切有关之版权,包括电视剧、电视、录像带、雷射影碟、网络、广播、舞台剧、图书出版及一切有将来发明之传播媒介;

八、保密条款

1、甲方交与乙方的剧本,乙方应予保密,保证不外借、不丢失、不许他人复印。

2、乙方应以甲方对该剧的宣传口径一致,不得擅自发表贬低该剧的言论,不得将摄制组的人员变动、演员更换、剧组内部矛盾纠纷等情况向媒体透露。

3、本合同所涉及的条款以及该电视剧的一切情况,包括但不限于_____的内容、剧本、拍摄进度、演员、片酬、台词、摄制、录音、录像等为商业机密,甲乙双方及该演员应以保密原则,不得透露与第三方。

九、工伤意外条款

1、甲乙双方签署本合同后,甲方应为乙方在中国境内的_____公司投保意外伤害险。乙方的意外及工伤赔偿应在此保额的范围内解决。在_____赔偿外,甲方不再承担任何赔偿责任。

2、在受聘期内,乙方因场景设置需要长时间在雨中、水中、雪中、日晒中等冷热情况中工作而患病,使拍摄工作无法顺利进行,甲方需负责安排乙方医治,所需费用由甲方承担。乙方因自身原因染病或慢性病复发,造成摄制工作无法顺利进行,甲方应积极配合乙方治疗,所需费用由乙方承担。

十、解除合同及更换演员条款

1、遇下列情况,甲方有权单方解除合同

乙方因病不能完成其受聘责任的;

乙方因违法、犯罪受到行政或刑事处罚的;

乙方擅自离组,或逾期不归影响其履行受聘责任的;

④甲方及该剧导演共同认为乙方确实不能胜任受聘责任的;

乙方发生违约行为,并影响该剧摄制的。

2、本合同签定后在乙方受聘期内,因为剧情发展乙方的角色完成工作,经过导演和制片主任确认甲方有权解除合同

3、除合同后,甲方有权更换演员。

十一、违约责任

1、如甲方不如期向乙方支付酬金,乙方应以书面(含原件、传真件、电子邮件及手机表及短信)和口头方式提醒甲方,如甲方在乙方发出书面提醒后_____个工作日内未支付应付款项,乙方有权视甲方单方面违约而拒绝演出或终止合同

2、如乙方无故拒绝履行本合同约定之工作义务,甲方应以书面(含原件、传真件、电子邮件及手机短信)和口头方式向乙方提出警告。如果乙方在甲方发出该警告后三天内不予纠正,甲方有权视乙方单方面违约而终止合同乙方应将全部已获得之酬金退还给甲方并赔偿甲方的其它实际损失。

3、本合同任何一方在任何情况下均不得发布对对方或该剧不利的言论(律师、税务部门及法律部门除外),否则均构成违约,应赔偿给另一方造成的实际损失。

十二、争议解决条款

1、甲乙双方应本着诚信原则,严格执行本合同。若有纠纷,应友好协商解决。若不能协商解决,任何一方可向____________申请_____。

2、本合同的订立、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国现行有效的法律法规和行业惯例。

十三、生效及其它条款

1、本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商,达成书面补充协议。

4、本合同一切条款均已列印,此外无任何手写内容或口头约定。

甲方:电视剧《_____________________》摄制组

代理人:____________

_______年_____月______日

乙方:____________

_______年_____月______日

劳务的合同 篇12

甲方:

乙方:(代表)

根据《中华人民共和国劳动法》之规定,经甲、乙双方协商,甲方决定将公司劳务业务承包给乙方,并对责、权、利界定如下:

一、劳务内容:

包括公司经营的原、辅料出入库的装卸业务,生产加工所需原、 辅料的进料业务、成品计量灌装(全套流程)、码堆、移库、转运、销售出库装卸业务等。

二、劳务地址:

当阳市半月镇(甲方晶盛惠公司所属区域)

三、劳动期限:

20xx年5月1日至20xx年2月28日

四、工资标准、

结算期限及支付方式

1、工资标准:

(1)实行计件工资制;计件定额标准如下:

A原辅料/产品上下车,包干价 6.00元/吨(进料口下车计费3.00元/吨),10个包装以上加高费1.00元/吨,收购高峰期乙方确保最低日下车量400吨以上。

B车间生产进料, ,包干价11.50元/吨,(范围:公司原料仓库至车间进料口),生产车辆及燃油由乙方自备承担,日进料量120吨左右(含油菜籽、单浸出饼、小机饼)。

C产品计量灌装、码堆,包干价10.00元/吨。

D喂小机饼及辅料,包干价11.50元。

E其他劳务价格根据情况另行协商。

F负责每班车间的除尘灰杂的清理,运往公司指定的垃圾点(公司所属区域内),每班计费5元/班,合计三班15.00元。

2、劳动约束及工资结算期限:乙方必须在劳务协议签订生效前向甲方交纳保证金20xx.00元,作为用工及劳动纪律保证金;工资按月支付,保证金待合同期满后即一次性全部返还乙方

3、支付方式:

(1)现金支付□ 汇卡支付□;

(2)集体领取□ 个人领取□。

五、甲方责任及义务

1、按照经营计划甲方将公司全部劳务业务优先提供给乙方,甲方保证不再对第三方提供或承包劳务业务活动,如果在遇到劳务任务较大的特殊情况下,由乙方委托甲方在当地找临时用工人员进行应急完成劳务。

2、甲方负责免费提供给乙方生活用房和乙方每人每天的正常生活用水、照明用电标准,其他燃料、生活物资等所需品均有乙方自行承担,要求乙方必须本着厉行节约的原则,对于超用水电部分甲方有权按一定标准收取费用。

3、甲方对乙方岗前的劳动管理培训和生产操作技能培训工作。

六、乙方责任及义务

1、乙方必须根据甲方劳务需求,负责劳务人员队伍力量的组织与培训,不能因人员数量、劳动能力、农忙季节等其他任何理由,而影响甲方正常生产。

2、(1)乙方必须严格执行甲方公司的各项管理规章制度,不得违背国家相关的法律法规,严禁在甲方公司内打架斗殴、挑拨离间等各种违法违规行为,一旦出现此情况,甲方将对乙方负责人及当事人给予严重警告和经济制裁处理,对性质较严重的`移交司法机关处理。

(2)乙方全体务工人员必须文明用语,对服务态度、劳务质量负责;严禁对客商敲诈勒索;严禁与不法商贩、员工等各种组织结盟采取各种手段给甲方公司造成经济损失,一经发现,公司将严惩不贷并处于损失额度的1-5倍的罚款,对情节严重的移交司法机关处理。

3、乙方必须服从甲方管理人员的指挥安排,按照甲方生产计划、质量标准及要求不折不扣的完成各项任务。对于不按甲方要求而产生的一切损失,均由乙方承担全部责任和损失。

4、(1)乙方必须做到准确使用、操作、保养甲方公司的生产设备及设施,以确保甲方公司人、财、物不受损失,做到节能降耗,对因不按规范操作、保养而造成损失的,乙方按全价承担赔偿损失。

(2)乙方必须确保甲方公司生产现场的安全和环境卫生;确保劳动质量,按照甲方仓储管理及规范要求对物品进行分类份分品,有条有序,整齐堆放;对于经检查达不到甲方要求、不规范、不合格的必须按照甲方管理人员要求进行返工(不计报酬)。

(3)乙方必须确保二次物品(包装物等)的完好回收利用,严禁采用滥砍滥伐等手段有意损坏物品,一经发现,甲方将按造成损失金额的100%对当事人及责任人追究赔偿并处罚。

5、乙方必须牢固树立"安全生产、规范操作、文明务工"的原则,对因乙方管理疏忽、违规和人为造成的各种事故、损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。

6、乙方必须严格执行甲方公司的保密制度,严禁泄露公司商业机密和业务、技术等机密,对因泄露给甲方公司造成损失的,甲方将追究当事人和责任人造成全部损失额的1-5倍罚款,严重者将移交相关机关处理。

7、乙方必须办理个人(集体)人身意外伤害保险,其保险费用负担:乙方自行承担保险总额的50%,甲方负责承担保险总额的50%。

8、劳动保险与福利,甲方根据乙方要求,已将其全部包含在工资中一并支付给乙方乙方再不以任何理由向甲方索取该项费用。

七、生效时间:以乙方交纳保证金到位时间为协议生效时间。

八、因本协议引起的各种纠纷,双方协商解决。

九、本补充协议一式三份,甲方留存二份,乙方一份,以上协议相互约束,签字生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

日期:_________年____月____日

日期:_________年____月____日

劳务的合同 篇13

甲方:_______________________________________________________

地址:_______________________________________________________

电话:_______________________________________________________

法定代表人:_________________________________________________

职务:_______________________________________________________

乙方:_______________________________________________________

地址:_______________________________________________________

电话:_______________________________________________________

法定代表人:_________________________________________________

职务:_______________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就甲方委托乙方承担甲方指定的视频制作项目,现经双方协商一致,签订本合同

一、项目内容

1、乙方根据甲方指定的营销视频制作需求,为甲方制作视频。

2、制作费用:视频制作项目总金额____________元人民币(大写:____________元整)含税,包括但不限于视频拍摄、制作所涉及的一切费用。

3、若后续甲方追加,或对已验收合格的制作成果提出再次修改,双方重新协商和确认价格和制作时间,并签署补充协议。

4、本协议生效后_____日内,以银行转账的方式将_____%预付款打入以下账户。完成全部作品验收合格后_____日内付清尾款。

5、支付方式为下列第_______种形式

(1)现金支付

(2)以银行转账方式支付费用给乙方

开户行:__________________________________

户名:____________________________________

银行账号:________________________________

二、制作项目的实施

1、甲方项目联系人:____________,联系电话____________,邮箱地址:____________;

2、乙方项目联系人:____________,联系电话:____________,邮箱地址:____________。

3、乙方须在收到甲方提供的参考资料之后,严格按照甲方的要求、乙方的承诺及本协议第一条约定的时间执行,并向甲方提交阶段性作品,阶段性作品的修改及反馈由双方联系人完成。乙方针对阶段性作品的修改完成后另甲方满意的,经乙方书面提请,甲方对成果进行验收,乙方应当在甲方规定的提交时间内完成当批次的所有视频制作。

4、甲方在收到乙方最终完成的成果后___个工作日内进行验收,甲方须邮件反馈给乙方验收结果。如验收不合格,甲方应明确告知乙方不合格原因,并在验收单中注明乙方修改后应当提交的时间及新的验收时间,乙方应当在规定的新的期限内修改完成,并根据提交时间交付甲方。经甲方项目验收人发出并由甲方确认盖章的《____________视频制作验收单》将作为双方的付款凭据。如验收不合格,经乙方修改后,仍未获得甲方验收合同的签收单,甲方有权书面通知乙方解除合同乙方应当退还甲方全部预付款,另按合同总金额的____________%向甲方支付违约金。

三、双方义务及违约责任

1、甲方的义务

(1)甲方须按照本合同的约定,在每次发送订单时向乙方提供制作参考资料。

(2)乙方在制作项目中需要甲方协助的,甲方可尽合理努力进行协助。

(3)甲方应严格按照本合同的约定向乙方支付制作费用;若因甲方单方面原因导致逾期支付制作费用的,甲方每逾期一天须向乙方承担当期应付费用0、5‰的违约金;甲方逾期支付当期制作费用超过一个月的,经乙方书面通知,乙方有权中止本外包制作项目或留置制作成果。但因乙方未及时提供发票等自身原因导致甲方迟延付款的,甲方不承担违约责任。

2、乙方的义务

(1)乙方应严格按照本合同的约定向甲方提交制作成果,并对所提交的制作成果质量负责,甲方有权对乙方的制作成果提出修改意见。

(2)乙方须保证制作项目最终成果的质量。乙方应对制作成果出现的错误负责修改,若经修改______次以上(含______次)仍达不到甲方要求,未通过甲方验收,甲方有权要求乙方更换负责人,因此造成延期的,乙方自首次约定应当提交之日起按制作费总金额按日百分之______计算滞纳金,同时,甲方有权解除合同乙方需返还甲方已支付的所有费用,按制作费总金额的______%向甲方支付违约金,给甲方造成损失的,乙方须承担赔偿责任。

(3)乙方保证按本合同规定时间完成制作项目。如因乙方原因造成制作项目进度延误的,每延误______天,乙方应向甲方支付制作项目总金额______%的违约金。若乙方逾期超过______日,甲方有权终止本制作项目或留置制作成果,并有权要求乙方支付当期制作费的"______%作为违约金。但是,若因甲方以下原因造成进度延误的,乙方不承担违约责任:在本合同期内确认并验收制作成果后又改变制作规格或要求其他任何变更的;收到乙方提交的制作成果后延迟反馈,经乙方书面催告后,仍未答复的。

(4)乙方应保证其本身具备合法经营资格,并保证不论其经营结构、人员等发生何种变化,乙方都需要亲自履行本合同项下的义务。否则,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的损失。

(5)除本合同规定之外包制作所需外,未经甲方事先书面同意,乙方不得擅自使用、复制甲方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

(6)乙方必须保证独立制作,如果更换制作团队、制作地点需要与甲方进行协商。乙方不得将本合同项下外包制作项目的全部或任何部分转包或分包给任何第三方,包括但不限于不得将本合同项下的外包制作项目转包或分包给甲方或甲方关联公司(关联公司指:不时直接或间接控制该方,受该方控制,或与该方同受控制的法律实体;控制指直接或间接享有50%以上的管理或决策权利,不论是通过表决权、合同或其他方式)的员工。否则,乙方应向甲方支付外包总金额______%的违约金,违约金不足以弥补给甲方造成的损失,乙方应当给予补足,此外,甲方有权单方解除本合同,未支付乙方的制作费用可不再支付,已经支付的制作费用,乙方应当返还甲方。同时,甲方有权将乙方记入甲方及甲方关联公司合作伙伴黑名单,在日后的商务合作中将不再与乙方进行合作。

(7)乙方如擅自解除本合同,其除应返还甲方已支付的全部费用外,还应向甲方支付当期订单费用的______%的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应予以补足。

(8)乙方需要遵守双方合同中的价格约定,如遇加急、时间周期过紧、难度变化较大等特殊情况下,经双方协商确认后价格浮动不得超过______%,乙方如累计______个月不能保障月承接量,甲方有权终止框架合作,乙方将被转为非框架供应商,如遇特殊原因需经双方协商并以书面形式确认。

3、乙方在履行本合同期间对甲方提供的参考资料负有保密的义务。乙方履行本合同项下的所有知识产权包括但不限于作品、秘密等均属于甲方。乙方在履行期间不得对任何第三方公开、披露此制作项目的所有相关信息,包括但不限于制作参考资料、产品、制作需求、费用等。乙方应对其员工所了解到的甲方的所有商业信息承担保密义务。如违反上述约定,乙方须承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。该保密义务不因本合同的解除或终止而无效。

四、知识产权

1、在本合同外包制作项目实施中,乙方最终制作成果的源文件、原始资料(包括但不限于视频等)及其他一切制作成果,包括未完成的或经过修正的,以及已完成的制作成果,著作权及其它一切知识产权均归甲方所有,且本约定不受合同有效期限制。待本合同终止后______个工作日之内,乙方须将以上最终制作成果的原始资料及其他一切制作成果交付给甲方。未经甲方事先书面同意,乙方不得基于任何目的擅自编辑、复制、使用或允许第三人使用。如发生以上情况,乙方应对由此造成的后果向甲方承担赔偿责任。

2、甲方承诺为本合同外包制作项目所提供给乙方的参考资料不会侵犯任何第三方的合法权益。乙方承诺,其提供给甲方的制作成果不会侵犯任何第三方的合法权益,如果甲方因使用乙方提供的制作成果而造成第三方的索赔或产生纠纷,由乙方负责处理并承担责任,并使甲方免责,因此给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

五、不可抗力

合同所称的“不可抗力”是指本合同双方不能控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件。

1、发生不可抗力事件时,遭受不可抗力的一方应及时、充分地向对方以书面形式发出通知,并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响,并应当在合理期限内提供相关证明。

2、不可抗力发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同,不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方应立即恢复履行各自的义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同一方丧失继续履行的能力,双方可协商解除本合同,遭遇不可抗力的一方无需为此承担责任。一方因延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

六、争议解决

合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,可以提交__________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。

七、合同期限

自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止

八、合同的变更、解除和终止

1、合同签订后即具有法律效力,一方不得无故变更、中止履行或解除、终止本合同,除非双方就有关事项达成新的约定。

2、若甲方制作需求发生变化,双方协商一致后可签订补充协议。

3、合同履约完自动失效。

九、其他

1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

2、_____________________________________________________________

3、_____________________________________________________________

十、合同生效

合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。

合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方(签章):___________________乙方(签章):___________________

代表人:______________________代表人:______________________

联系方式:______________________联系方式:______________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

劳务的合同 篇14

甲方(用人单位)名称:_______ 法定代表人:_________________ 地 址:_________________ 联系电话:___________________ 乙方(劳动者)姓名:_________ 家庭住址:___________________ 居民身份证号码:_____________ 联系电话:___________________ 根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿,协商一致的原则订立本劳务合同.

一、劳务合同期限 甲,乙双方选择以下第___种形式确定劳动合同期限: (一)有固定期限:自___年 月 日起至___年__月__日止. (二)无固定期限:自___年__月__日起至 止.

二、工作内容和工作时间 (一)根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在 ______岗位上工作.经甲乙双方协商同意,可以变更工作岗位,双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件. (二)乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准. (三)乙方每日工作时间不超过8小时,平均每周工作时间不超过40小时.甲方应当保证乙方每周至少休息1日. (四)甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者不定时工作制.

三、劳动报酬和社会保险 (一)甲方根据本工程队的工资制度,确定乙方正常工作时间工资执行月(周,日,小时)工资制.乙方月(周,日,小时)工资为___元.试用期的工资为___元/月(周,日,小时)。 (二)甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的,不得折算为乙方工资. (三)甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月___日前支付工资,并由乙方签字确认.

四、劳动保护和劳动条件 (一)甲方为乙方提供符合有关劳动法律,法规和国家有关规定的劳动安全保护设施,劳动防护用品和其他劳动条件.甲方必须按照国家有关规定对女劳务工和未成年工实行特殊劳动保护. (二)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育.在施工现场,甲方必须按照国家建筑施工安全生产的规定,采取必要的安全措施. (三)甲方为乙方提供的宿舍,食堂,饮用水,洗浴,公厕等基本生活条件必须达到安全,卫生要求,其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准. (四)工程单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本工程队内公示.工程单位和劳务工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害. 劳务工发生工伤时,工程单位应当采取措施使工伤劳务工得到及时救治.

五、劳动纪律 (一)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方. (二)乙方自觉遵守有关劳动法律,法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务. 乙方对甲方违章,强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权提出批评,检举和控告.

六、劳动合同的"解除和终止 (一)甲乙双方单方面解除本合同,应符合《劳动法》第25条,第26条,第27条,第31条和第32条的规定.乙方有《劳动法》第29条规定情形的,甲方不得随意解除本合同. (二)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止.甲乙双方协商同意,可以续订劳动合同. (三)解除,终止劳动合同时,甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除,终止劳动合同的证明书或者相关文件.

七、经济补偿与赔偿 (一)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿金的,按照《劳动法》及有关规定执行.乙方根据《劳动法》第32条第(二),(三)项规定解除本合同,甲方也应按照《劳动法》及有关规定执行. (二)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补足低于标准部分的同时,依法支付赔偿金.

八、劳动争议处理 (一)甲,乙双方在履行本劳动合同时发生争议的,可先协商解决;不愿协商或者协商不成的,可在争议发生之日起60日内向当地(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁.对仲裁裁决不服的,可以在15日内向当地人民法院提起诉讼. 九,其他约定 (二)甲,乙双方约定的其他内容如下:_____________________________________________________________________(三)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照国家法律法规及有关规定执行.

本劳动合同一式2份,甲乙双方各执1份.本劳动合同自甲乙双方签字,盖章之日起生效.

甲方(公章) 乙方(签字)

委托代理人签字委托代理人签字

签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日

劳务的合同 篇15

甲方: 建设集团有限公司 项目部

(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合公司有关规定和本工程的具体情况,经公司决定,本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务,双方本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商一致,签订本合同

第一条 承包要求及方式

1 、工程名称:

2 、工程地址:

3、承包形式:本工程采取包工不包料的分包形式,(扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理)把钢筋分项工程承包给乙方

4、工作内容:乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工,包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等,按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。

(1) 钢筋的翻样、制作、绑扎、安装,不包括钢筋对接但乙方要将

制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁;

(2) 包括各种箍筋和光圆钢筋的.板筋制作安装。

(3) 所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品

运输;

(4) 合理利用钢筋、废钢材及时清理;

(5) 预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作;

(6) 浇捣混凝土时看钢筋;

(7) 施工过程中所发生的杂工;

(8) 对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理

人员提出的质量问题及时整改,无正当理由乙方拒不整改,甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方,责令乙方退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失;

(9) 乙方必须保证制作,安装的钢筋通过验收业主、监理、建

筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收;

4、承包工作要求

(1)乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识,乙方现场管理人员是项目部管理人员之一,承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可,才能行使管理权力。

(2)乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质,良好的沟通能力,强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。

(3)乙方现场管理人员必须履行好自己的职责,配合项目部管理工作,如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。

或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人,有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。

(4)乙方管理人员必须加强过程控制,对每个工程过程严加控制,把不合格项,事故控制在萌芽状态。过程精品,才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方,钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。

(5)乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业,组织必要的加班工作。

(7)乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业,组织必要的加班工作。

(8)合理使用钢筋等材料,厉行节约,杜绝浪费,禁止大材小用、乱截乱裁,短钢筋尽量用完,尽量使用在挑梁钢筋上。 否则予以重罚款。发现浪费每次罚款500元,严重浪费罚款5000元。乙方必须及时改正,如果不思改进甲方有权终止合同。工程量按70%结算。

(9)保证施工内容达到规范要求。

(10)加强现场安全文明施工,做到工完清场,搞好成品保护工作,遵守公司和项目经理部得各项规章制度。

5、承包价格

甲乙双方决定按建筑面积 元/㎡为包干价,以上价格包人

工、包质量、包进度、包安全、包现场文明施工、包验收的综合单价。

6、 工程款支付方法:

(1) 乙方进场后,6#楼、5#楼完成正负零(含正负零)并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%,以后每完成五层混凝土浇筑并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%,主体封顶后15日内支付完成工作量的50%,工程主体验收合格后甲方支付乙方完成工程量的 20%。竣工验收合格后,完成细部整改后甲方支付乙方剩余工程款。

(2)地下室、商铺、幼儿园每月完成工程量经甲方验收合格后,15日内支付完成工程量的20%,幼儿园主体封顶后15日内支付完成工作量的50%,幼儿园主体验收合格后15日内支付完成工作量的20%,竣工验收合格后,完成细部整改,甲方支付乙方剩余工程款。

(3)每次支付乙方工程款时扣除罚款和乙方合同违约的违约金,罚款和违约金由项目部管理人员开出,注明罚款和违约金原因,并通知乙方。不需乙方签字认可直接生效。

(4)乙方竣工结算,工程量的确认。必须由项目部计算,并审核乙方提供的计算书,对施工现场图纸中有但实际乙方未做的部分工程量不结算。

(5)乙方每次申请工程款时,必须采用甲方提供的申请表,乙方必须填写完成合格的工程量,并报项目部每个管理人员签字。乙方申请工程款的工程量必须合格,甲方认为乙方完成的工程量需整改的

乙方必须及时整改,如乙方没整改或整改不符合要求甲方有权对该部分工程量暂不支付工程款。在乙方整改合格后支付。合格的产品才具备申请工程款的条件。每次领取工程款扣除本次完成工程量时产生的罚款。乙方必须对甲方管理人员在申请表上提出的意见要求加以改进。

(6)甲方支付乙方工程款,乙方首先上报其劳动力的身份证及工资表,并由甲方进行监督发放民工工资,每次乙方领取工程款必须首先保证人工工资,乙方不得挪做他用,如乙方不能保证工程款支付工人工资,甲方可以直接将工程款支付乙方工人。因乙方自身原因拖欠工人工资而产生纠纷甲方不承担任何责任,因乙方原因造成社会舆论媒体曝光等一切不利于甲方形象的行为,甲方将处以乙方5-10万元罚款(从工程款中扣除)

第二条 工期

1、5#楼、6#楼基础承台钢筋工1个工作日,基础柱钢筋工

为1个工作日,平正负零为钢筋工5个工作日(正负零以下木工钢筋工泥工工期为15天)。第一层(5.5m处为木工钢筋工泥工工期9个工作日,第二层为木工钢筋工泥工工期6个工作日,标准层每层钢筋工1.5天做好现浇板钢筋安装工作,每层从开始做到完成浇筑混凝土时间为4天,如乙方未完成规定的工期,甲方有权处罚乙方。(整天大爆雨天可顺延,雨停或小雨不顺延工期)。

2、地下室分四段施工,每段基础承台钢筋工1个工作日,

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:劳务的合同  劳务  劳务词条  合同  合同词条  劳务的合同词条  
合同范本合同

 中介合同

租赁中介合同推荐度:劳务中介合同推荐度:保姆中介合同协议书推荐度:中介租房合同推荐度:房屋租赁中介服务合同推荐度:相关推荐有关中介合同模板集合6篇在人民愈发重视...(展开)

合同范本合同

 个人车位转让合同

个人车位转让简单的协议书推荐度:个人车位转让合同推荐度:个人车位转让合同推荐度:相关推荐个人车位转让合同在人们越来越相信法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,...(展开)