购销合同
推荐度：
简单的购销合同
推荐度：
玉米购销合同
推荐度：
材料购销的合同
推荐度：
钢筋购销的合同
推荐度：
相关推荐
【精品】购销合同范文锦集5篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的购销合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同 篇1
购货单位：_________，以下简称甲方;
供货单位：_________，以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格
(1)sc6350水箱换向器 22*16*8
(2)20w换向器 20.3*16*10
(3)摇机换向器 15.2*13*8
2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：_______。
2.计量单位、计量方法：______。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收：_______。
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位：________。
2.交货方法，按下列第( )项执行：
(1)乙方送货;
(2)乙方代运
(3)甲方自提自运。
3.运输方式：_______。
4.到货地点和接货单位(或接货人)________。
第五条 产品的交(提)货期限：
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，按下列第( )项执行：
(1)按甲乙双方的商定价格;
(2)按照订立合同时履行地的市场价格;
(3)按照国家定价履行。
2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
第七条 验收方法________。
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的`违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
1．甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
2．甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）等单位各留存一份。
购货单位（甲方）： 供货单位：（乙方）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地 址： 地 址： 电 话： 电 话：
开 户 行： 开 户 行：
帐 号： 帐 号：
税 号： 税 号：
购销合同 篇2
甲方(买方)： 地 址： 电 话： 传真： 邮编：
乙方(卖方)： 地 址：电 话： 传真： 邮编：
甲、乙双方本着诚信合作、友好协商的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，就货物买卖事宜，自愿签订如下合同：
一、产品名称规格及款式：面料、数量、单价、金额合同总价： RMB(大写) 一万零玖佰元整 备注：
二、 付款条件,现金支付
2.1 合同一经签订，甲方即向乙方支付货款总额的 30%作为预付款，即 3270元(大写: 人民币：三千两百七十元整 );
2.2货物运输到甲方物流所在地后, 甲方验货成功后，支付剩余的货款 7630元 给乙方。 即RMB：(大写: 人民币：七千六百三十元整。 );公司名称： 账 号：开户银行：
四、 交货方式
4.1 交货期间：自收到订金确认之日后为 日。
三、 付款方式：甲方必须用电汇或支票把货款在本合同规定的期限内支付到乙方的下列账户：
4.2 交货地点： 。
五、货物运输、包装等费用
5.1货物的运输费、包装费及相应费用由乙方负责。
5.2因甲方原因不能提货而造成货物需要存仓的，仓储费用由甲方承担。
六、 质量标准及验收
6.1 如果甲方在检验此批货物的过程中，发现不合格产品，甲方有权要求退还商品，乙方应无条件接收退还商品要求。如果甲方发现大小不一，或色泽发生错误等，乙方也应提供退换货服务。
6.2如甲方未按规定期限提出书面异议的，视所交产品匀为合格且符合合同规定。
七、合同生效
7.1本合同自乙方收到甲方支付订金后开始生效，甲乙双方始履行合同条例。
八、 违约责任
8.1 甲方无正当理由拒收货物、拒交货款的，则乙方不退还已收货款。甲方应向乙方交付相当于合同总价款的30%的违约金，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
8.2乙方无正当理由拒交货物的，乙方向甲方退还已收货款，并向甲方交付相当于合同总价款的30%违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.4乙方逾期未交付货物的，乙方向甲方每日交付合同总额价款的"2‰的违约金。 8.5 因不可抗力导致乙方逾期交货或不能交货的, 乙方不承担违约责任。
九、 其它条款
9.1甲方未付清合同总价款前，本合同项下的全部货物所有权仍属乙方。
9.2本合同在甲乙双方代表签字盖章, 乙方收到甲方所付的合同预付款之日起生效，合约双方签字盖章确认后七日内甲方需将预付款以电汇或支票方式汇至乙方帐户。
9.3所有附件为本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。
9.4本合同及附件一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
9.5合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有变更，需经双方共同协商解决，做出补充规定，补充规定与本合同具同等效力。
9.6本合同如发生争议，双方当事人应及时协商解决;协商不成，可向签约地人民法院提出诉讼。
甲 方(买方)： 乙 方(卖方)： 签约人(盖章)： 签约人(盖章)： 签 定 日 期： 年 月 日 签 定 日 期： 年 月 日
购销合同 篇3
原告：XXXX技术有限公司，住所地XX市XX区XX村南大街X号。
法定代表人：张XX，总经理。
电话：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX区X路X号。
法定代表人：李XX，总经理。
电话：010-XXXX 案由：买卖合同纠纷
诉讼请求：
1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算至20xx年7月15日)，合计202866元;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：
20xx年2月10日至3月12日，原告与被告以传真的"方式签订三份《产品购销合同》，合同均约定原告为被告供应CISCO交换机，货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间，逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3‰的滞纳金。合同签订后，原告依约于当日将货物发出，并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务，仅支付货款1万元。经原告多次催促，被告均以帐户无足够现金为由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承诺书》一份，其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。
为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。
此致XX市XX区人民法院
具状人：XXX技术有限公司
20xx年7月4日
购销合同 篇4
甲方(卖方)： 甲方法定代表人： 甲方授权代表：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：
一、乙方工程地点及工程名称
二、供货数量
乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。
三、交易方式
口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可;
2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款;
3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起 3 日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。
5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。
6、运输方式及费用负担：
四、价格及结算方式格为：
2、乙方提(收)货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：
3、付款方式及时间：
五、违约责任
1.若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的"违约金;
3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用;
4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。
六、争议解决 合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、其他
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生 效。
甲方：(章) 乙方：(章)
年月日：
钢管购销合同模板【3】
承包方：**
包保方：**公司
为充分调动**塑钢厂全体职工的自主性、能动性，最大限度地提高工作效率，确保塑钢厂工作目标的按期完成，经三方协商特制定如下责任承包协议：
第一条：承(发)包对象及经营范围
1、承包方 在职权范围内对塑钢厂进行责任承包。塑钢厂位于**院内。有相关厂房、设备等生产所需条件。
2、承(发)包内容：
①、按时、保质保量完成公司下达的生产安装任务。
②、积极对外承搅生产安装任务。
第二条：承包期限及经营指标。
1、承包期为XX年10月1日至XX年12月31日，承包期为15个月。
2、经营指标：
① 、完成公司下达的生产安装任务。公司工程等内部使用塑钢门窗的按155元/平米结算(含安装量)。
② 、对外承揽生产安装业务的，按实际价格核算。
③ 、制作、安装合格率100%。
第三条：工资奖惩及考核
1、 塑钢厂现定员14人，月工资14300元。全体人员的工资在承包期内由发包方负担50%，即7150元/月，剩余部分由发包方按生产安装9元/平米结算给承包方。用于工资补差、生活补帖及管理费用等费用开支。
2、 承包人的工资经双方协商确定为XX元/月。
3、 塑钢厂利用剩余的生产能力，对外承揽加工安装业务的，如流动资金由塑钢厂自筹，毛利(即收入减去业务成本、业务税金及营业费用后的余额)实行二、八分成。即总公司20%，塑钢厂80%;如流动资金由总公司垫付，毛利三、七分成，即塑钢厂30%，总公司70%。塑钢厂分得的"毛利，可用于奖金发放，生活补贴等。
4、 塑钢厂员工承担公司的零星任务的按零工或工程量结算。
第四条：承包条件：
1、塑钢厂配备必要的生产管理人员，共十四人(附花名表工资标准)。
主承包人(兼厂长) 1人
技术负责人 1人
保管员 1人
厨师 1人
生产人员 10人
2、**以塑钢厂现有厂房、设备等供其使用。承包人有义务保证资产的保值增值(附设备、设施清单)。
3、承包人在承包期内，有经营权和人员调配权。
第五条、风险抵押条件：
1、协议生效时，承包方交纳风险金抵押2万元;
2、承包期满后，按协议条款考核，余额退回。
第六条、双方责任：
(一)、发包方责任：
1、负责协调材料供应部门按计划，保质、保量将材料供应到厂;
2、负责指导承包方开展生产和内部管理工作;
3、负责对塑钢厂的生产安全、质量、进度等进行监督管理;
4、负责配合承包方开展对外的协调工作;
5、负责给承包人管理创造条件，以确保政令畅通;
7、负责按时发放工资、结算业务款。
(二)、承包方责任：
1、执行公司的相关制度和规定。
2、按时完成公司的生产任务。
3、负责组织生产。
4、负责内部管理，确保安全生产，保质保量;
第七条、其它：
1、承包人要积极与公司其它相关部门配合工作，要想办法降低生产成本;
2、公司有关部门要积极支持工作;
3、本协议一式五份，发包方、承包方各一份，包保方三份。三方签字盖章生效。
4、履约过程中出现异议，三方协商解决。
发包方： 承包方： 包保方：
联系方式： 联系方式： 联系方式：
钢管购销合同模板【4】
供 方： (以下简称甲方)
需 方： (以下简称乙方)
乙方需购买一批水暖钢管，双方在平等自愿的基础上，达成一致意见，特签订本合同，共同遵守。
一、采购产品名称为衡水牌镀锌钢管、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：
品牌型号：钢管150 配置：支 数量：520 单价(元)：450 合计：100000元 品牌型号：钢管125 配置：支 数量：330 单价(元)：380 合计：125400元品牌型号：钢管100 配置：支 数量：400 单价(元)：310 合计：124000元 品牌型号：钢管80 配置：支 数量：600 单价(元)：250 合计：150000元 品牌型号：钢管65 配置：支 数量：1000 单价(元)：180 合计：180000元 品牌型号：钢管50 配置：支 数量：1200 单价(元)：120 合计：144000元 品牌型号：钢管32 配置：支 数量：1500 单价(元)：80 合计：120000元 品牌型号：钢管25 配置：支 数量：20xx 单价(元)：50 合计：100000元 合计总价为：大写人民币：壹佰零肆万叁仟肆佰元整 ￥1043400元
注：本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用，和所需缴纳的一切相关税、费;
二、交(提)货时间、地点、方式：
供方于 20xx年5月8日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。 需方指定货物交接地点：邵阳市江北建材城。需方指定的签字收货人：何林玲 。
三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：
1、验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：
装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料;
2、 开箱检验时双方皆应派员参加，若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
3、 供方保证向需方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
4、本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生活相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。
四、质量标准及保修：
1、供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的产品。
2、如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。
3、如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起需方损失及导致或引起第三方受到损害的"，全部赔偿责任均应由供方承担。
4、设备保修期按照厂商的标准执行：一年内软件免费升级和补丁服务,软件运行过程中，出现问题，供方应在24小时内到达需方使用现场，解决问题。
五、付款方式及期限:
采用需方直接支付方式，在验收合格后 5 日内将货款全部付清。同时供方向需方开具相应的发票。
供应商开户行名称: 中国农业银行长沙开福区支行
帐号: 6222 8819 0002 1426 4621 222
开户人：文俊杰
六、违约责任:
1、若供方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或供方未能履行合同规定的任何其它义务时，需方有权直接向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
(1)在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的直接损失及需方因此产生的对第三方的责任。
(2)在需方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及修理以达到合同规定的各项要求，供方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给需方造成的损失及需方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应重新起算。
2、如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天 2‰ 的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的 5% ;
3、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额 5% 的违约金。
4、若货物为假冒伪劣产品，供方应按照合同总金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。
5、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
七、本合同发生争议时应本着友好的原则协商解决;协商不成而产生的诉讼，由合同签订地长沙市开福区人民法院管辖。
八、本合同签订地点：湖南省长沙市
九、 其它约定事项：
1、供方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。
2、在本合同履行的过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与供应商协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款(价格、配置、服务条款等)进行变更的补充协议无效。
3、本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。本合同一式叁份，供方一份、需方两份。
4、本合同经供需各方代表签字并盖章后即生效。
需方(盖章)：需方代表(签字)：
年月日：
购销合同 篇5
供方： 需方：
需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则，就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下：
产品名称、商标、型号规格、数量、单价：
1.1产品名称：
1.2 规格数量：具体规格数量在每次订单中详细列出。
1.3 产品单价：该单价含17%增值税发票、运费等，为需方仓库交货价。
? 质量标准：
2.1供方向需方所提供的商品质量(技术、计量、包装)必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认，发现假冒伪劣商品以一罚十，并承担相应的法律责任。
2.2若供方提供的商品不适用，在不损坏商品及其包装的情况下，供方负责及时调换商品。
3 包装标准：以生产厂家出厂标准包装为准。
4 交货方式、地点：
供方负责将货送至需方仓库或需方办公用品管理部门。
5 供货价格
5.1原则上按本合同第一条的规定执行。
5.2未明确约定的其他商品价格：文化办公用品供方给予需方 折优惠 (特价品除外)，耗材和日用百货供货价应在不高于市场价格的基础上向需方优惠供货。
6 违约责任：
6.1 因供方的原因造成不能交货的，应向需方偿付不能交货部分货款的 %的违约金; 6.2 因供方的"原因逾期交货的，按延期交货部分货款计算，每延期一天向需方偿付延期交货部分货款2%的违约金，最多不超过合同金额的20%。
7 合同的解除：
任何一方违约，守约方在追究违约方违约责任的同时，有权单方解除合同。
9 合同纠纷的解决方式：双方协商解决;如协商不成，任何一方均可向厦门仲裁委员会提出申请仲裁。
供方： 需方：
代表人：代表人：
年 月 日
