随着买房的人越来越多，关于房主和开发商之间的问题似乎永远都不会断，但是延期交房却成为来了最让人头疼的问题。律图就给大家整理了一篇延期交房赔偿协议范本，希望能给大家提供帮助：
延期交房赔偿协议范本
甲方： XXX公司 ，地址： XXX ，负责人(授权签订本协议)：XX，联系电话：XXXXXXXX
乙方： XXX
实际住址： XXX
联系电话： XXX
甲乙双方在 XX 年 X 月 X 日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的 XX 小区 X 号楼 X 单元 X 室商品房一套，房屋面积为 XX 平方米(合同号： XXX ，备案号：合同登记备案 XX 字第201XXXXXXX号),由于贵公司 的原因，造成实际交房时间为XXXX年X月XX日，比合同约定时间延迟XX日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：
一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。
二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写： XXXX 元(￥ XXX 元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。
三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金XX元。
四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。
甲方：XXXXXXXXXXX有限公司
签字：
签订时间： 年 月 日
乙方：
签订时间： 年 月 日
以上的只是一篇范本，延期交房不仅会给房屋购买者带来困扰，同样也会给开发商带来困扰，所以这篇延期交房赔偿协议范本只是想给大家做一个参考，告诉大家在一个协议中应该有哪些基本内容。如果您还想了解更多的知识，请来电咨询律图获得详细的解答。
延伸阅读：
延期交房时效规定是什么
延期交房的处理办法有哪些？
开发商延期交房可以退房的情形有哪些？延期交房如何退房？
