快好知 kuaihz

施工合同补充协议备案规定是怎样的

一、施工合同补充协议备案规定是怎样的?

施工合同及其补充协议都不需要办理备案。

住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工施工招标投标管理办法》的决定

为贯彻落实国务院深化“放管服”改革,优化营商环境的要求,住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工施工招标投标管理办法》作如下修改:

1、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。

2、删去第五十三条中的“招标人拒不改正的,不得颁发施工许可证”。

3、删去第五十四条中的“在未提交施工招标投标情况书面报告前,建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。

二、建设工程施工合同应该怎么写?

建设工程施工合同

协议书

发包人(全称):_________

承包人(全称):__________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同

1、工程概况

工程名称:___________

工程地点:___________

工程内容:___________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:_______

资金来源:___________

2、工程承包范围

承包范围:___________

3、合同工期

开工日期:___________

竣工日期:___________

合同工期总日历天数___天。

4、质量标准

工程质量标准:_________

5、合同价款

金额(大写):______元(人民币)

6、组成合同的文件

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间:____年__月__日

合同订立地点:___________

合同双方约定___________后生效。

发 包 人:(公章)

承 包 人:(公章)

住所:

住所:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

邮政编码:

邮政编码:

在司法实践中,如果住房城乡建设部的政策还没有出具之前,已经办理了施工合同的备案登记,相对应的,对补充协议也应该进行备案登记,补充协议办理备案登记的流程没有什么特别的规定,跟施工合同的备案登记都是一样的。

延伸阅读:

建设工程施工合同纠纷

原告惠州国X园地产有限公司与被告深圳市禾...

工程施工合同履约保证金的交纳

工程施工合同履约保证金的交纳主要包括交纳...

建设工程施工合同纠纷司法解释

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,依...

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:备案  备案词条  补充  补充词条  施工  施工词条  协议  协议词条  合同  合同词条