一、施工合同发包方违约责任承担方式有哪些
施工合同发包方违约责任的承担方式：
1、赔偿损失。
2、支付违约金。
3、采取补救措施。
4、继续履行。
发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行的违约责任，也就是采取补救措施和赔偿损失的责任，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿提供、窝工等损失。
另外，根据《建设工程施工合同司法解释》第13条的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。
二、发包人就质量承担责任后，承包人是否还应当承担责任
根据《建设工程施工合同司法解释》及《建设工程管理条例》的规定，我们可以从下面几个方面来判断施工方是否存在过错：
第一，承包人明知建设单位提供的工程设计有问题或者在建设施工中发现设计文件和图纸有差错，而没有及时提供意见和建议，并继续进行施工的;
第二，对建设单位提供的建筑材料、配件、设备和商品混泥土等未进行检验，或进行检验不合格仍予以使用的;
第三，对建设单位提出的违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量要求，承包人不予拒绝，而进行施工的。
只要承包人有上述过错情形，那么在发包人承担责任的同时，承包人也应当承当相应的过错责任。
就该观点，司法实践中存在着巨大的争议，就连最高院内部都意见不同意。但倾向性观点认为，对于因发包人单方解除给施工方造成的可得利益损失应当予以支持。根据学界通说，可得利益损失包括三原则，即可预见原则、减损原则和损益相当原则。
可预见原则的判断可以从发包人在签订合同时就应当预见到合同解除时可能给承包人造成的损失出发，该损失实际包括了承包方在解除合同后撤场后产生的一系列损失，包括机械设备租赁费、进出场费、人工费等直接损失，也包括合同履行完毕后，承包人可以获得利润损失。
减损规则判断，要求承包人在接到发包人解除合同的通知后，应当对施工现场可能发生的材料、人工、设备等采取必要的安全保护措施，防止现场材料流失、停工、窝工的发生，机械设备的损害;由于施工合同的解除，承包人几乎不可能获益，因此，损益相抵原则几乎没有适用的余地。对于承包人来说，可得利益损失主要为经营性利润损失，具体可由专门的鉴定机构进行司法鉴定。
四、发包人的过错责任情形
一般情况下，工程发生质量问题，主要是由施工单位承担责任，但是仔细研究相关规定，在下列情形下，发包人也应当承当相应的过错责任：
第一，提供的设计存在缺陷，或者擅自要求施工单位变更设计;
第二，提供或者指定购买的建筑材料、配件、设备等不符合强制标准;
第三，未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等;
第四，直接指定分包。
综上所述，这个双方签定下了这个施工合同之后就具有一定的法律效力了，任何一方都不能违约的，如果这个施工合同的发包方违约的话同样要承担违约责任;当然从上面内容我们可以知道在法律上，依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
延伸阅读：
工程施工合同违约金比例规定是什...
工程施工合同违约金比例标规定是：违约金适...
建设工程施工合同纠纷
原告东莞市XX消防安装公司诉称，自199...
建设工程施工合同纠纷司法解释
为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依...
建设部建设工程施工合同管理办法...
为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强...
工程施工合同履约保证金的交纳
工程施工合同履约保证金的交纳主要包括交纳...
工程施工合同违约金比例规定是什...
工程施工合同违约金比例标规定是：违约金适...
