一、建筑材料买卖合同违约怎么处理?
1、双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法;
2、非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;
3、合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等;
4、直接向人民法院申请诉讼。
二、工程合同的违约责任:
1、工期延误违约责任的认定处理
如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。依照规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
2、工程质量违约的违约责任
(一)是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
(二)是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,依据相关法律规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,依据规定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。
(三)是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,则依据规定,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。
(四)是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
3、支付违约金
一方违约时,可能需要承担支付违约金的违约责任。如果双方对违约金有约定的,适用约定的违约金。但是根据相关法律规定:“约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”
现实生活中,工程合同一般情况下涉及到的经济价值比较高,如果双方签订了合同,那么就应该按照合同的各项规定来遵守,这也是双方的义务,但是在实际施工的时候会出现许多的问题,导致出现没有按照合同做,违约的情况,那么面对违约的时候,就需要我们来处理,本文介绍了处理的方式。
延伸阅读:
合同无效当事人要承担违约责任吗
定金条款和违约金条款并存时怎么...
根据我国《民法典》规定:“当事人既主张约...
开发商延期交房违约金应该怎么计...
《民法典》规定的法定违约金比例...
《民法典》对违约金作了原则性规定,且有关...
店面出租方违约怎么办?
店面出租房违约可以由房东按照合同内容来进...