导致工程施工合同违约最常见的因素就在工程款的支付上，目前并没有法律明确规定工程施工合同违约金最高赔偿上限。通常这个违约金比例不得超过工程施工实际损失的最高限额，如果过高，那么法院在进行处理的时候会给予降低的。
违约金是由合同当事人约定的概念，如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴，是否设定，如何设定亦取决于合同当事人的决定，法律并不进行干涉。需要注意的是，约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。
《民法典》第585规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出，即使合同中约定了违约金(包括上限)，如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失，守约方也是可以要求增加的。也就是说，违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。按照《民法典》第585条第2款规定，如果违约金高于守约方的实际损失，违约方也可以要求降低，只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。这体现了违约金的惩罚性特点。
如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。
在签署合同的时候，都会对违约责任还有赔偿的金额进行规定。这个时候如果一方存在了合同里面规定的违约责任，那么就需要进行违约金的赔偿了，但是违约金的赔偿也是不宜过高的，控制在实际损失的百分之三十。
我国的工程合同是我们日常生活中较为常见的合同的类型之一，因此我们在日常的生活中一定要注意相关的工程合同的签订等，以维护自身的合法权益。
延伸阅读：
建设工程当中出现违约的情况可以说是非常多...
建设单位对工程款支付的违约责任...
如若到时间还不付款，承包方可向发包方发出...
建筑工程合同违约责任是如何约定...
1、当事人违约责任的约定：当事人既可以在...
