现在已经不需要办理施工合同备案登记,住房城乡建设部已经删除该规定。
《住房城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法>的决定》
5、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。
(一)行为人具有相应的民事行为能力;
(二)意思表示真实;
(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
(3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期;
(9)双方相互协作事项;
(一)依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续。
(二)在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设工程规划许可证。
(三)施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求。
(四)已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标,应当公开招标的工程没有公开招标,或者肢解发包工程,以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的,所确定的施工企业无效。
(五)有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件已按规定审查合格。
(六)有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计,并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。
(七)按照规定应当委托监理的工程已委托监理。
(八)建设资金已经落实。建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供本单位截至申请之日无拖
欠工程款情形的承诺书或者能够表明其无拖欠工程款情形的其他材料,以及银行出具的到位资金证明,有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。
(九)法律、行政法规规定的其他条件。
虽然住房城乡建设部已经删除了施工合同备案登记制度,但直到现在为止,仍然有少部分施工单位并不清楚国家最新政策,各行各业都有相应的法律制度进行约束,既然从事的是跟工程相关的工作,就应该及时跟进,了解国家法律制度。
延伸阅读:
建筑施工合同的范本包括哪些内容...
甲方:乙方:经双方协商,签定本施工合同,...
甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中...
原告惠州国X园地产有限公司与被告深圳市禾...
施工合同保证金是指什么?有什么...
施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一...