快好知 kuaihz

消防整改合同

消防整改合同模板(通用8篇)

现今很多公民的维权意识在不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家整理的消防整改合同模板(通用8篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

消防整改合同1

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:

4、承包方式:

二、合同工期

计划开工日期:_______年_____月_____日,竣工日期:_______年_____月_____日,总______天。(日历天)

三、工程造价、付款方式及质保金

1、工程造价:______________元(人民币)

2、付款方式:本工程_______(有/无)预付款。工程完工,验收合格后,经甲方审计完成后_______天内按审计金额的_______%付款。

3、质保金:本工程保修期为_______年。保修期满,无质量问题_______天内,甲方付清剩于工程款。

四、工程质量及验收标准

1、本工程以有关部门与国家(行业)的相关标准、规范为标准,共同验收。

2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

五、安全施工

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担由此造成的一切损失。

六、质量保修

1、本工程免费质量保修期限为_______年,终身维护保养。

2、乙方在接到甲方维修通知后_______小时内到达现场并及时处理。

3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用。

4、保修金支付方法

(1)质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方

(2)在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二款规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

(3)在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

七、双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。

2、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作。

4、乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

5、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。并主动做好工程的后期维护保养工作。

八、违约责任

1、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的`_______%的违约金。

2、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

九、其他

1、施工期间若遇不可抗拒的因素引发的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。

3、本合同壹式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。

甲方:

住所:

代表人:

联系电话:

签订地点:

_______年_____月_____日

乙方

住所:

责任人:

联系电话:

签订地点:

_______年_____月_____日

消防整改合同2

甲方: 乙方

应甲方委托,乙方为其提供消防检测服务,“甲、乙双方现依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规的规定,经平等、自愿协商一致,签订本合同

第一条:委托事项及要求

确保出具的检测报告真实地反映委托检测项目的状况:甲方应根据乙方的检测报告,及时采取措施,消除隐患。

3、本次检测的依据是现行国家标准、行业标准、地方标准、乙方的技术规程及其它技术成果,甲方均予以认可。

第二条:甲方的权利和义务

1、所委托项目的消防工程须基本竣工,并调试完毕,运行正常。

2、填报建筑工程消防检测登记表,提供被检工程消防系统施工记录,产品合格证等相关资料,并保证提供的资料和数据真实有效。

3、提供场地、电源及一些必须的工具,清理现场使其具备检测条件。

4、为检测人员指派若干名熟悉系统设备的专职技术人员,自始至终协助乙方做好检测工作,并协助乙方现场抽样、检测,在抽样、检测原始记录上签字确认。由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置等,并做好必要的设备操作。

5、在收到“检测情况反馈表”后,应积极组织施工单位对查出的"问题进行整改,并于90日内将整改结果通知乙方乙方按有关规定再进行唯一一次免费补充检测,时限内再次补充检测的需再支付相关复次检测费用。

6、按约定支付检测费,并要求乙方提供检测报告。

第三条:乙方的权利和义务

1、根据甲方提供的图纸资料及现场情况制定检测方案,安排检测。

2、遵守安全操作规程的规定,遵守甲方有关安全要求。

3、应本着科学、公正、真实的精神,做好检测工作,并保证其检测结论真实、可靠、有效。

4、甲方要求,在初次检测结束1个工作日内按规定向甲方出具“检测情况反馈表”。

5、在完成现场检测并合格后10个工作日出具检测报告。

6、向甲方收取检测费用。

第四条:检测认定方法

1、乙方在甲方指派人员的配合下,完成合同规定检测任务后,甲方指派人员应在“检情况反馈表”签字确认。

2、甲方收到乙方出具的检测报告后,应在回执上签字确认,所委托检测项目的检测报告送达后,本合同约定的委托事项结束。

3、初次检测后90日内未完成整改并要求补充检测的需按新工程重新申报。

第五条:检测费用及其支付方式

1、本项目检测费用:

建筑消防设施:计¥________元(大写:人民币 拾___万___仟___佰 拾 元)。

2、支付方式(以人民币结算):汇款。

3、交款方式:合同签订后,如初次检测合格则在检测结束后,乙方出具检测报告时结清;如初次检测不合格,则应在初次检测后补充检测前结清,复次检测的费用应在出具检测报告时结清。

第六条:争议的解决办法

合同履行过程中发生的任何争议,双方应先协商解决,若协商不成,可按司法程序解决。引发诉讼的,交由原告住所地法院管辖。

第七条:其他

1、本合同未尽事宜双方协商另立补充协定,补充协定与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件是本合同有效组成部分。

3、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,合同自签订之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

消防整改合同3

甲方: (以下简称甲方)

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人:

承诺得以全面按时执行。

乙方: ( 以下简称乙方)

地址:

邮政编码: , 联系电话:

法定代表人:

为了确保消防设施的正常运行,更好地保护国家和人民的生命财产免受火灾的侵害。根据我国有关法律、法规及《陕西省建筑消防设施维护管理规定》等文件的规定,甲、乙双方经友好协商,自愿订立以下合同条款:

一、根据消防设施检测维护管理规定,乙方为甲方 工程进行消防设施检测,甲方应提供所有相关资料,以保证检测工作顺利进行。

二、根据甲方生产安排情况,预先告知乙方及时进行技术检测,甲方应积极配合乙方实施技术检测,乙方对甲方所提代的技术资料数量逐项认真检测,其检测率不得低于甲方所提供数量的国家所规定检测率标准。

三、本消防工程检测按甲方填写申请表的内容,参照物价部门核准的收费标准并经双方协商按 元/㎡收费,总建筑面积 平方米收取检测费人民币 (¥ 元),如申请表内容与实际情况不符,新增部分,按相关规定另行收费。

四、乙方同甲方合同签字生效后,乙方派工程技术人员进入甲方的现场,配合甲方进行技术行业规范指导,严格按消防设施施工规范施工。

五、甲方1﹟2﹟3﹟楼分别竣工后,并经乙方消防设施检测合格,报请省消防总队验收通过。

六、付款方式:

合同签字生效后,甲方应支付总费用的`30℅(即人民币: 元 ) 给乙方,检测报告交付时,甲方应支付总费用的40℅ (即人民币 元)支付乙方,甲方收到验收报告时应同时将剩余款项(即人民币:伍万玖仟捌佰伍拾元整 元 )支付乙方

七、双方未尽事宜,由双方协商解决。如有不能协调的争执提交西安仲裁委员会进行仲裁。

八、本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份。具有同等法律效力。

九、本合同共计九条,经双方签字、盖章后立即生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

消防整改合同4

甲方:(委托方)

乙方:(受托方)

签订地点: 省 市(县)

签订日期: 年 月 日

依据《中华人民共和国合同法》和国家相关技术规范,以及四川省地方标准《电气防火安全技术检测导则》(DB51/325-20xx)工程项目电气防火安全技术检测问题,经协商一致,签订此合同

一、检测的内容:(打√)

1、变配电所(箱变) ( )

2、室内低压配电线路 ( )

3、照明装置和一般低压用电设备 ( )

4、插座 ( )

5、接地和等电位联结 ( )

6、特殊场合 ( )

二、甲方的协作事项:

1、合同生效后,向乙方提供该项目电气系统设计图及设计说明书、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的合格证及相关资料。

2、保证该项目已完全完工,并满负荷运转超过二小时。 规定,本着平等、双赢的`原则,双方就甲方投建的

3、检测时,项目负责人指派相关技术人员、施工单位应到现场配合。

三、乙方责任:

1、公平、公正、实事求是检测,重大问题提出供整改;

2、检测完毕,出具该工程项目的电气防火安全技术检测报告;

3、归还甲方提供的相关项目资料;

四、检测费用及付款办法:

1、参照川函20xx/254号文件规定,本项目电气防火安全技术检测按 元/㎡元计,计费面积 ㎡,共计为 元整(¥ 元)

2、付款办法:

(1)合同签订生效三日内,预付50%检测费,即人民币 元,(大写: 元)。

(2)检测完毕,甲方领取检测报告时,一次性付清余款。

(3)如工程复检,按合同总金额的20%-50%收取复检费。

五、其他

1、违反本合同,按国家合同法承担相关违约责任;

2、本合同一式两份,双方各执一份,未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

消防整改合同5

委托方(甲方):

受托方(乙方):

根据上海市消防局有关规定。经甲方申请,乙方对甲方新(改)建工程的固定消防设施提供技术服务。为了保证此次服务工作顺利进行,经双方协商同意,特签订如下合同,以共同遵守履行。

一、工程名称:

二、技术服务内容:

火灾自动报警系统

室内外消火栓给水系统

自动喷水灭火系统(干式、湿式)

气体灭火系统(CO2、烟烙尽、泡沫)

防排烟系统

其它消防设施

三、相关工作:

1.乙方派员全面负责技术服务工作,有关仪器设备和交通工具由乙方解决。

2.甲方需按工作程序,派专人负责,并请相关专业人员到场配合乙方消防技术服务工作,为乙方工作提供各种方便。

四、检测结果:

由上海希黎消防工程检测有限公司向甲方出具检测报告。

五、服务费用和付款方式:

1.消防技术服务费总价为(人民币) ;

2.付款方式:

分期支付:合同签约后预付总价的50%,余款在取检测报告时付清。

六、其它事项:

1.乙方在消防技术服务中发现问题及时反馈给甲方,甲方整改后,乙方提供免费服务一次;

2.甲方整改后,再次需要复检服务,每次服务费按总价10%收取,但最低标准不少于20xx元/次;

3.复检技术服务费由甲、乙双方填妥签证单后,甲方在结款时一次性付清。

七、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

八、本合同一式两份,经双方代表签字、单位盖章后即生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

消防整改合同6

发包方: (简称“甲方”)

承包方: (简称“乙方”)

现经双方友好协商,甲方同意将 消防水、电;地上建筑单体消防水、电;以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工,为了明确双方的权利与义务,确保本消防工程项目能按期按质按量顺利完成交付验收使用,特签订以下合同条款,以资双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、发包劳务安装的工程范围及施工内容:

包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网,具体分项发包工程内容如下:消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动控制系统安装、火灾自动报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装;单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。具体工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。

三、施工工期:

该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套,同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延,并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。

1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成;

2、原工程设计施工图纸的设计变更;

3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失;

4、不可抗力的事件。

四、承包方式及工程造价:

1、承包方式:包工不包料(即包清工劳务费,甲方提供六回路二级配电箱、压槽机,割管机,开孔机以及本工程所有机械损耗工具)。

2、本合同暂定劳务费为人民币:3500000.00元整(叁佰伍拾万元整)

3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容,劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算,并补充施工协议。

五、劳务费支付方法及结算方式:

1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工,甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。2、待分项工程施工工程量完成至100%时,甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。

3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续,消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方,甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内,须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费,扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方

4、发包劳务费结算总价:按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价;共三部分其中

(A)、地下室部分:

1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装,管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。

2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装,管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。

3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干(包括水泵控制箱安装,但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内)

4.地下车库消防应急照明回路系统安装---按单体地库所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试(注:预埋管必须具备穿线使用条件。

5.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。

备注.本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组交叉施工安装完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修

(B)、地上单体楼层部分:

1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。

2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵,支吊架制作刷漆、阀门,砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等,管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。

3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算,但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台(包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装,出水管安装刷漆等,但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础)

4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装,砖砌体二次开槽配管及恢复(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。

5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试,砖砌体二次开槽配管及恢复。备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是油工班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修。

(C)室外埋地部分

1.室外埋地消防水偱环管网安装--热镀锌钢DN150及以下沟槽连接按30元/米累加计算。热镀锌钢管DN150焊接法兰连接按60元/米计算。(具体以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准,包括过马路套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层,但不含所有管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井)

备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是外环境班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为或机械损坏,乙方概不负责维修

六、双方责任:

甲方:

1、必须按计划及时采购提供施工安装所需的相关设备和材料;提供施工用水、用电,生活、住宿便利条件。提供其分包范围内的消防施工图纸两份,按设计图纸解决与土建及建设和监理等各方的协调事宜。

2、委派现场专业代表对工程进度、质量进行监督,确定详细的施工进度计划节点,合理安排制定应急施工措施,检查隐蔽工程,施工中由于现场因素的需要进行设计变更的,及时办理相关手续并与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜。

3、对乙方的现场施工进行配合及三级安全教育。协助解决影响工程施工、生产机器安全等方面现场检查、督促。提供的加工机器和安装机器应满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定。

4、必须按合同约定的时间和数额及时足额支付劳务费给乙方;并对非本合同内的工程量其必须要委托乙方施工安装的,劳务费由双方协商后予以确认签证,形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最后结算时一并支付。

5、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单,并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行教育督促

6、甲方必须对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。

乙方

1、本着“认真、负责”的工作态度和“节约、规范”的施工方法,配合甲方现场代表的.施工管理、监督、协调,做好各项施工准备工作、安全、文明施工等。

2、合同签订后即开始进场施工,按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量规范规定施工,服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度。

3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收规范要求的,应及时无偿维修或返工;对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。

4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,先通知甲方代表,经甲方研究同意后方可施工。

5、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工,对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者,给予纠正教育、责令整改、处罚,直至辞退出施工现场。

6、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求整改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行承担。

七、工程质量标准及保修期限:

1、该工程消防设施系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的规定要求。确保各个系统的使用功能稳定、可靠、满足设计及验收规范要求。

2、本工程自消防检测单位消防设施、电气安全防火技术检测合格之日起,乙方对该工程所有合同内施工内容施工质量保修一年。

3、保修期内,属安装施工质量问题的,由乙方负责检修并承担维修劳务费用;属安装施工材料问题的,由甲方负责可委派乙方维修并承担相应维修劳务费用,因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,费用由甲方承担。

八、违约责任:

甲方未能按本合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失;若乙方不能按合同规定日期交付使用,按本合同有关规定赔偿甲方损失。

九、其他:

(1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量前提下节约使用材料,若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复。

(2)、乙方必须确保工程进度,若乙方耽误工期给甲方造成损失由乙方负责。

(3)、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工,技术低劣,造成工程质量差.业主投诉,甲方有权终止协议。

(4)、甲方的所有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。

(5)、若本工程在施工中途,非乙方原因造成施工停工一个月或不能继续施工,甲方必须把乙方已完成的所有工程量按合同条约结清所有施工劳务费。

(6)、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效,在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失效;合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商,商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时,如发生纠纷应采取友好协商的方式解决,协商不成可以到当地人民法院起诉。

甲方代表(签字): 联系电话: 日 期:

乙方负责人(签字): 联系电话: 日 期:

消防整改合同7

甲方(委托单位)

名称:

地址:

乙方(接受委托单位)

名称:

地址:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、浙江省消防条例,甲、乙双方经友好协商,甲方委托乙方对甲方指定工程的“□建筑消防设施、□建筑电气安全”实施即时检测。为了保证检测工作顺利进行,甲、乙双方签订如下合同,以资共同遵守。

一.委托检测的工程名称: 。

委托检测工程的使用性质: ,检测面积: ㎡。 工程地址: 。

二.双方协作事项:

1.甲方须委派熟悉消防设施工程及电气工程情况的人员配合现场检测,检测工作中涉入相关消防设施及电气设备的操作由甲方人员进行;

2.检测所需的仪器设备由乙方负责,乙方应尽量在不违反有关规定的情况下尽快完成检测;

3.乙方作业人员安全由乙方负责;

4.乙方作业人员不得擅自动用非检测范围内的设备和设施;

5.乙方作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。

三.甲方在委托检测时应向乙方提供检测有关的.技术资料为以下打“√”项:

建筑工程消防设计审核意见书或建筑工程备案单复印件; □建筑工程消防设施竣工图;

主要消防设备、电气设备及材料的质保书和合格证复印件; □隐蔽工程纪录,电气系统运行记录复印件; □建筑工程电气竣工图;

四.甲方委托乙方消防设施检测项目为以下打“√”项:

五. 甲方委托乙方电气消防安全检测项目为以下打“√”项:

六.保密要求:

1.甲方对乙方提供的检测报告及相关资料除用于消防验收或备案外应严格保密,未经乙方允许不得部分复制。

2. 乙方对甲方提供的技术资料及项目检测报告应严格保密,未经甲方允许不得向第三方泄漏。

七.合同履行:甲方建筑工程在消防设施及电气设施安装调试完毕并水通、电通后(年检工程需在维保调试合格后)通知乙方乙方在接到甲方可以检测通知三天内按排现场检测并填发检测收费通知,检测合格后三天内出具检测报告。

八.验收标准:全部检测项目完成后,乙方就甲方委托检测工程出具检测报告为以下打√项: □建筑消防设施检测报告; 建筑电气安全检测报告。

九.检测费用:依据 物价局浙价费【1998】204号通知,经协商确认委托检测的建筑工程消防检测费共计 万 仟 佰 拾元(¥ 元)。需复检时,复检费用经协商每次加收 元。

十.消防检测费支付方式:

甲方依据乙方检测收费通知:银行汇款或领取检测报告时现金直接支付给乙方

十一.其它约定事项:

十二.本合同一式二份,双方各执一份;本合同双方代表签字,单位盖章后生效,未尽事宜双方协商处理。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

消防整改合同8

甲方:

乙方

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合本维修工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同

一、工程名称、施工地点、施工内容、质量要求

1、工程名称:

2、施工地点:

3、维修内容:

1,火灾自动报警及消防联动系统,设备包括所有登记在地址码烟感、温感探测器、楼层显示器、手动报警按钮、输入及输出模块、消火栓按钮、防火阀,排烟阀、排烟风机、电源切换、消防广播系统及应急照明,疏散照明等及危险品库,EOG室增加防爆探头,和消防联动有关的设施、设备进行修复 或更换。

2,增加声光报警器和报警电话,以便在发生火灾时全厂能听到,能报告主控室具体情况。

4、质量要求:达到整个消防系统能正常工作,运行状态良好,并能达到消防部门的各种技术检测要求。按照国家现行消防自动报警及联动系统行业规范进行测试、检查、调整、修理。

二、工程总造价及其支付方式: 。

(一)本维修工程报价为人民币 叁拾捌万伍仟元 元,( 385000 元)。

(二)工程款支付:

1、合同签订之日起甲方支付乙方总工程款的30%,即 115500 元。

2、工程施工完毕,甲方验收合格后,甲方支付乙方总工程款的50%,即 192500 元。试运行3个月,无问题剩余20%,即 77000全部付清。

3、本工程金额为总价承包。乙方应承担其施工期间内的所有风险,不得追加任何工程款。

三、工期:

1、本合同签订后,乙方于 2012 年 月 日进场,到 2012年 月 日止, 完成消防系统维修工作。(以通过甲方组织人员或第三方验收合格为准)。

2、在履约过程中,因为变更所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

3、维修结束、现场清理完毕后,乙方书面通知甲方组织人员验收。验收报告由甲乙双方签字,作为结算工程款的依据。

四、设备及材料供应方式

1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。

2. 乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失,均 由乙方负责。

五、工程质量及验收交工

1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。

2. 工程竣工后,由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料,明确交工日期,通知甲方组织工程验收。

3. 工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确定本工程质量保修期为一年,探头保修期为二年。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、遵守甲方管理规定的情况下,为乙方维修人员进入维修区域提供方便。

2、不得允许非乙方人员修理、改动、更换火灾自动报警系统及联动系统的任何部件。

(二)、乙方责任

1. 在施工前乙方应确定是否需须取得公安消防大队许可,如后续牵涉到的和消防许可,报建及相关手续方面的问题所引起的停工或行政处罚等经济损失由乙方负责。在施工期间甲方的消防安全由乙方负责。

2. 按照国家现行行业规范和合同中规定的要求对本消防系统进行检查修复,并做好测试及维修记录。

3、服从甲方现场管理,确保安全、文明施工。施工中由乙方原因造成的一切安全责任事故及损失由乙方自负。

4、施工中乙方不得损坏、污染甲方现有的、不在施工范围内的建筑设备及设施,如有损坏费用均由乙方负担。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。工程结束时,及时提交竣工验收资料,施工现场及周围垃圾及时清理干净,并运出甲方公司。

6、工程验收不合格,乙方必须返工,由此造成的损失由乙方负责。

7工程竣工交验后,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的.维护、操作和保修。

8、本维修工程自验收合格起质保期为一年。在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理。

七、违约责任:

1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价 10 %的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2、由于乙方原因不能按工期修复完成的,每逾期一日,按工程总造价的 3 %向甲方计付违约金。逾期超过 十日,甲方有权单方解除合同乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的 3 %向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

八、其他事宜:

1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

2、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

3、双方签订认可的维修方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部分,与本合同具同等效力。

4、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

5、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:消防整改合同  整改  整改词条  消防  消防词条  合同  合同词条  消防整改合同词条  
合同范本合同

 承包个人林地合同

承包个人林地合同在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的承包个人林地...(展开)

合同范本合同

 工程合同

空调工程合同推荐度:工程合同推荐度:建设工程合同推荐度:简易工程合同推荐度:拆除工程合同推荐度:相关推荐【热门】工程合同范文集锦8篇在人们的法律意识不断增强的社...(展开)

合同范本合同

 小型施工合同

天津市小型建设工程施工合同推荐度:小型施工合同书推荐度:小型土建施工合同推荐度:相关推荐小型施工合同(汇编15篇)随着法律知识的普及,合同的地位越来越不容忽视,...(展开)