快好知 kuaihz

建筑合同延期违约金规定是什么?

一、建筑合同延期违约金规定是什么?

建筑合同延期违约金规定是双方当事人可以关于违约金的协商来进行确定。工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额,施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。

二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少?

违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴,是否设定,如何设定亦取决于合同当事人的决定,法律并不进行干涉。需要注意的是,约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。

《民法典》第585规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出,即使合同中约定了违约金(包括上限),如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失,守约方也是可以要求增加的。也就是说,违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。按照《民法典》第585条第2款规定,如果违约金高于守约方的实际损失,违约方也可以要求降低,只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。这体现了违约金的惩罚性特点。

在当代社会,现在建筑类型的合同都是需要签订书面的协议书的,这样能够将双方当事人的权利义务予以固定,日后如果发生一些矛盾或者是纠纷的话,就直接的到法院来进行起诉,其中可以规定违约金条款。

延伸阅读:

民间借贷违约金过高可以起诉吗?

建筑工程合同违约金怎么写

关于违约金定金主张返还吗?

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:违约金  违约金词条  延期  延期词条  合同  合同词条  规定  规定词条  建筑  建筑词条  
合同违约

 合同保证金与违约金怎么写?

一、合同保证金与违约金怎么写?合同保证金鱼违约金都可以在签订合同的时候明确约定和注明,但是为了保障合同双方合法权益,一般情况下设置填写的金额不能过低或者过高,否...(展开)