一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。
但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算，与违约后守约方的实际损失不可能完全相符;故此可交由法官自由裁量。法律规定预定违约金，除了给当事人施加心理压力外，也避免了违约后损失计算的麻烦和当事人证明损失大小的麻烦，使当事人能迅速确定自己应当承担的具体责任。因此，当事人如需要法院增加违约金额、或者当违约金过分高于损失时，则需承担证明损失大小的责任。
二、工程合同违约金怎么算
1、合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。
2、违约金的计算依据是合同总价。
3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
三、申报工程延期的条件有什么？
由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。
1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;
2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;
3、异常恶劣的气候条件;
4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等;
5、除承包单位自身以外的其他任何原因。
综合上面所说的，工程延期是很容易造成对方的利益受到损失，只要存在违约的情形就可以让违约方承担相应的违约金，而对于违约金的金额是可以由双方来进行协商，只要不超过法律所规定的最高标准，那么就可以受到法律保护。
投诉/举报
声明：以上内容由律图网结合政策法规整理发布，若内容有误或涉及侵权可进行投诉
延伸阅读：
延期交房起诉有效期是多久
延期交房的诉讼时效就是从规定的交房时间到...
商品房延期交房退房是否可以
根据《合同法》第九十四条及最高院关于商品...
可以到法院起诉要求对方承担违约责任，并要...
约定的逾期交房违约金都要依约支付,除非开...
