快好知 kuaihz

工程工期违约金比例是多少?

一、工程工期违约金比例是多少?

一般情况下,根据《合同法》第一百二十一条规定“当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的,超过的部分,人民法院不予支持。

1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。

2、违约金的计算依据是合同总价。

3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。

二、工期延误违约责任的认定处理

如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。

对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。

三、承包建筑工程是否交押金

是否交押金,国家法律、法规没有硬性要求,只有建设性意见,就看你与发包方的签定劳务合同时,双方的平等自愿地协商。  押金是为了担保债务的履行,债务人或第三人将一定数额的金钱移交债权人占有,在债务人不履行合同时,债权人可以债务人所交押金优先受偿。

需要明确的是,对于工程工期的约定应当由双方根据实际建设情况来制定,在确定工期后必须按照规定的期限进行施工处理,如果一方没有在规定的时间内完成,则构成了违约情况的必须按照约定的违约金标准进行支付并赔偿,具体情况应当结合实际而定。

延伸阅读:

辞职违约金一般是多少

法定违约金与约定违约金的区别

违约金的比例一般是多少

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:工程工期违约金比例是多少?  违约金  违约金词条  工期  工期词条  比例  比例词条  多少  多少词条  工程  工程词条  
合同违约

 缔约过失责任是什么?

一、缔约过失责任是什么缔约过失责任是指在合同订立过程中,一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务,而致另一方的信赖利益的损失,并应承担损害赔偿责任。它是一种新...(展开)