如果施工合同备案超过了时限的话是会有处罚的，一般都是进行民事处罚的，不会有刑事处罚。施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。
如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。
(一)发包人的合同解除权
《建筑工程合同司法解释》第八条 规定承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
1、明确表示或以行为表明不履行合同主要主务;
2、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
3、已经完成的工程质量不合格，且拒绝修复的;
4、将承包的建设工程非法转包或违法分包的。
未规定不可抗力导致合同目的不能实现的合同解除情况及当事人履行迟延或有其他违约行为致使承包人合同目的无法实现的合同解除;同时，进一步明确了建设工程合同适用民法典分则承揽合同关于定作人的法定解除权的规定。
(二)承包人的法定解除权
《建筑工程合同司法解释》第九条规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的应予支持：
1、未按约定支付工程价款的;
2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准;
3、不履行合同约定的协助义务的。
施工合同的解除条件首先就是施工人没有按照施工合同中的要求进行履行义务；或者是双方当事人都自愿解除施工合同的话。这两种情况是可以解除合同的。
延伸阅读：
原告惠州国X园地产有限公司与被告深圳市禾...
发包方(简称甲方 承包方(简称乙方 鉴于...
