《住房城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法>的决定》
为贯彻落实国务院深化“放管服”改革,优化营商环境的要求,住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号)作如下修改:
1、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。
2、删去第五十三条中的“招标人拒不改正的,不得颁发施工许可证”。
3、删去第五十四条中的“在未提交施工招标投标情况书面报告前,建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。
承包人(全称)______________________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:__________________________________________________
工程地点:____________________ ______________________
工程内容:__________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
资金来源:__________________________________________________
2、工程承包范围
承包范围:__________________________________________________
3、合同工期:
开工日期:________________________________________________
竣工日期:_________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
4、质量标准
工程质量标准:______________________________________________
5、合同价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
¥:_____________________________元
6、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1)本合同协议书
2)中标通知书
3)投标书及其附件
4)本合同专用条款
5)本合同通用条款
6)标准、规范及有关技术文件
7)图纸
8)工程量清单
9)工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点: __________________________________________
本合同双方约定_______________________________________后生效。
发包人:(公章)_____________承包人:(公章)____________________
住所:__________________ 住所:__________________________
法定代表人:______________法定代表人:_____________________
委托代表人:______________委托代表人:_____________________
电话:_____________________电话:___________________________
传真:____________________ 传真:____________________________
开户银行:________________开户银行:_________________________
账号:____________________账号:_____________________________
邮政编码:_______________邮政编码:_________________________。
综上所述,施工合同备案登记是过去的法律制度,事实上,国家对于建设工程领域相关的法律制度也是在不断进行调整,法律制度不仅是为了约束相关行业的操作规则,也需要适应时代的发展。近些年来,国家对建筑领域内调整的法律制度是比较多的。
延伸阅读:
原告惠州国X园地产有限公司与被告深圳市禾...
原告东莞市XX消防安装公司诉称,自199...
工程承包人劳务分包人:依照《中华人民共和...