采购合同
推荐度：
正规的采购合同
推荐度：
柴油采购合同
推荐度：
食品采购合同
推荐度：
设备采购合同
推荐度：
相关推荐
【精华】采购合同范文汇编六篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的采购合同6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购合同 篇1
甲方：
乙方：
一、设备名称、型号规格、数量、单价及金额
二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限由甲方提供的技术参数为准，乙方提供的选型报价单进行生产，质保期为壹年。
三、交货地点、运输方式、费用承担及交货期限
1、交货地点：
2、运输方式：
3、费用承担：所有运输费用(包括包装费、运输费、保险费、装卸车费等)均由乙方承担，乙方同时向甲方提供相应增值税发票。
4、设备在运输过程如发生丢失、损坏，其责任由乙方自负。
5、交货期限：
四、验收标准及提出异议期限：
1、按照甲方已经出具给乙方的技术参数为准，乙方提供的选型报价单进行验收，附送货清单，并提供产品合格证、出厂检验报告和不锈钢铭牌。
2、提出异议期限：甲方收到货物以后10天内，如产品不合格，甲方可要求退货或者换货，并且由乙方承担由此产生的.一切费用。
五、结算方式：合同双方盖章生效后，发货前甲方向乙方付清全部货款，乙方款到账当日寄出增值税发票。
六、售后服务：
1、乙方承诺：在质量保证期内，乙方提供的设备如出现质量问题，乙方应在24小时内到达现场并无偿提供维修服务。
2、质量保证期满后，乙方愿以最优惠的价格向甲方提供该设备的备品、配件等，并终身提供技术服务。
七、违约责任：
1、乙方的违约责任
1-1如乙方提供的设备，在质量保证期限内出现质量问题，乙方愿承担修理、更换、退货的责任，并赔偿甲方所有的经济损失。
1-2乙方逾期交货的，须向甲方支付逾期违约金，其违约金以每日按本合同总货款的 计算，如逾期交货时间超过 天，则甲方有权解除合同，并由乙方向甲方支付本合同总货款的 的违约金。
1-3乙方提前交付的设备，经甲方验收合格后，甲方仍可按本合同规定的交货时间付款。
2、甲方的违约责任
2-1如甲方无故中途退货，应向乙方偿付本合同总货款 %的违约金。
2-2甲方违反合同规定拒绝收货的，应向乙方承担由此所造成的全部经济损失。
八、解决合同纠纷的方式：双方在履行本合同的过程中，如发生纠纷，应协商解决，如协商不成，应在甲方所在地法院诉讼解决。
九、其他约定事项：合同之附件、技术协议和双方另立的补充协议、技术变更和往来认可的信函均属本合同之不可分割的部分，具有与本合同等同的法律效力。
十、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖 章后生效，且合同传真件有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供方：
需方：
采购合同 篇2
甲方（供方）：
乙方（需方）：
一、经甲乙双方充分友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，特订立本合同，以便双方共同遵守。
二、质量及验收约定：
1、本合同项下产品应符合国家质量标准和有关质量要求；
2、应附产品合格证并提供产品检验报告书；
3、包装应符合国家有关规定和适宜运输要求。
三、收货单位（人）： ，联系人： ，联系电话： 收货地点： 。 四、交货时间： 。 五、运输方式及运费承担：甲、乙双方确定如下运输方式（打√选择确定）：
1、公路汽车运输到站（ ）；
2、铁路快运到站（ ）；
3、航空运输到 机场（ ）；
4、邮寄（ ）；
5、乙方自提（ ）。
上述运费由承担。
六、货款结算时间：
货款结算方式：
七、产品验收
2、乙方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应妥为保管，并在验收期内向甲方提出书面异议；乙方在合同规定的验收期内不进行验收或怠于提出异议的，视为产品符合约定标准。
3、乙方验收期过后因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4、甲方在接到乙方书面异议后，应在出的异议和处理意见。
八、甲方违约责任
1、甲方不能交货的，应向乙方赔偿不能交货部分货款的%的违约金。
2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合约定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换，并承担退换实际产生的费用。
3、甲方逾期交货的，计算逾期交货部分货款，按日逾期交货的违约金。
4、甲方提前交货的，乙方接货后，仍需按合同规定的货款结算时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝送货。
九、乙方违约责任
1、乙方中途退货，应向甲方赔偿退货部分货款的作为违约金。
2、乙方自提产品未按甲方通知的.日期或合同规定的日期提货的，计算逾期提货部分货款总值，按日 比例计算，向甲方赔偿逾期提货的违约金，并承担甲方实际产生代为保管的费用。
3、乙方逾期付款的，应按日比例向甲方偿付逾期付款的违约金。
4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。乙方如填错到货地点或接货人，应承担甲方因此所受到的所有损失。
十、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，由 所在人民地法院管辖。
十一、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十二、其它约定事项：
本合同一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等法律效力。
十三、附件：
1、甲乙双方营业执照及资质证书复印件并加盖公章
2、国家产品质量标准：
采购合同 篇3
供方（乙方）_______________
需方（甲方）_______________
经充分协商，甲乙双方达成如下协议：
一、甲方在乙方定点采购办公用品，乙方应每季度为甲方无偿提供所
供产品的报价单一份。
二、乙方必须保证提供给甲方的"所有产品无任何质量问题，否则，将
无条件退换物品。
三、乙方所提供物品的规格由甲方决定，乙方如根据市场变化调整价
格，必须在甲方采购前通知甲方。如乙方价格高于市场同类同质物品价格，甲方有权按市场付款。乙方不得随意提价或以次充好，如有此行为，甲方有权终止本协议。
四、甲方一次性采购达_____元以上的，乙方负责为甲方送货。
五、如甲方因特殊情况急需采购物品的，乙方不能以不是营业时间为
由而拒绝。
六、付款方式：甲方按季度用转账方式支付，以甲方实际购买的种类
和数量据实核算，乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对，无误后，由乙方出具发票（或收款收据），甲方才予以付款。
七、本协议有效期限为壹年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
八、如一方提前中止合同，应提前____天知告对方。
九、本协议一式四份，甲方执叁份，乙方执一份。
甲方（签章）__________乙方（签章）_________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
采购合同 篇4
需方:
供方:
合同编号:
签订时间:
签订地点:
双方
就采购货物及相关审宜，经充分好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。
一、产品名称、型号、（规格）、单位、数量、单价、金额、交货时间
二、交货地点： 三、交货方式：
四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。
五、乙方须完全按照甲方要求保质保量、及时送货（送货时应附产品合格证、检验报告、公司执照复印件）。
六、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。 七、质量及验收标准：□样品 □企业标准 □行业标准 □国家标准。
八、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通知后。3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告之不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。
九、货款结算：
合同总价款为人民币：(大写)元（￥00000.000）
名称： 银行账号： 开户行：
十、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。违约责任：供方不能按期交货的，每逾期一口，应承担货款总额是2%违约金，依此类推，需方要以在货款中直接扣除违约金部分：因供方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的.损失责任。
十一、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决；协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。
十二、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效，修改无效。
需方：
联系人：
签字盖章：电话： 地址：
地址：
供方： 联系人： 签字盖章： 电话：
采购合同 篇5
甲方(供货单位)：经营地址:电话： 传真：
乙方(采购单位)：经营地址：
第一节 原则条款
第一条
本合同书经甲乙双方通过友好协商，本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国产品质量法》 、 《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律、法规的规定签订。
第二节 适用范围
第二条本合同的甲方代表甲方及其所属公司总部。乙方代表乙方及或乙方的相关公司。
第三条 本合同约定的产品具体是指： C ，55F3310-3D,55寸3D电视机。
第四条本合同约定的产品进入乙方 常州 地区 国美电器 门店进行销售。
第三节 乙方采购产品内容及成交价格
第六条上述订购产品保险由甲方(供货单位)按货物附加值的0.3%投保平安险。 本批产品的运输方式为陆运，由甲方承担运费及装卸费。
第四节 产品质量技术标准、甲方提供技术、售后支持范围
第七条产品的质量技术标准按照国家法律规定标准执行，甲方同时出具官方质量检验证书。
第八条甲方应按生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修服务，并在产品运达后派遣专业技术人员至乙方技术指导一个月。
第九条如因产品质量原因导致乙方利益受损，由甲方承担赔偿责任。
第五节 产品的交货、运输及货款结算
第十条上述订购产品采用：分批交货方式;(分两批交货) 即甲方于________年____月____日前，交货8000台C，55F3310-3D,55寸3D电视机于乙方指定常州总部仓库。并于________年____月____日前将剩余8000台C，55F3310-3D,55寸3D电视机运至乙方指定常州总部仓库。
第十一条甲方在两批货物发出时要提前24小时通知乙方货物已发，乙方在收到货物后也必须及时告知甲方已收货，并和甲方技术人员一同将收货情况(如完全合格、部分不合格)反馈与甲方。
第十二条对于乙方收到货物检验所发现中的残次品及不合格品，甲方需进行及时调换。
第十三条付款方式为分批付款，采用电汇乙方于甲方首次交货并检验后3个工作日内予以交付货款的50%(即2480万元)，剩余尾款于甲方全部交货完成，乙方收到货物检验后3个工作日内，予以交付。
第十四条甲方在提供货物运输的同时也要将上述货物对应的发票送至乙方。
第十五条甲方同意将本款C 型号为55F3310-3D的55寸电视机指定给乙方即国美网上商城的专营。
第六节 违约责任
第十六条
甲乙双方任何一方为按照本合同条款履行，应承担违约责任。给对方造成损失的，按照本合同约定进行赔偿，无约定的.项目则按照实际损失或参照相关法律、法规进行赔偿。
第十七条除本合同另有约定外，甲乙双方任何一方未按合同约定的日期或者期限履行合同条款义务，如甲方逾期交货，那按照当交货而未交的产品数量成交价格的5%，作为违约金交付乙方。若乙方逾期付款则付给甲方逾期货款5%的违约金。甲方所交货物的型号、规格、质量未达到合同中所涉及的相关质量检测标准，达到所交货数量的10%，则不合格部分先应付其价格3%的赔偿金。
第七节 不可抗力
第十八条不可抗力事件是指本合同任何一方当事人都不能抗拒，也无法预见，即使预见也无法避免的事件或者事由。
第十九条本合同任何一方遭受不可抗力事件的影响造成本合同项下的义务不能履行，根据不可抗力事件影响的程度，可以部分或者全部免除责任;但是遭受不可抗力事件不能履行义务的一方应当在发生不可抗力事件的24小时内及时通知另一方，并且在不可抗力事件结束后的 2 个工作日内向另一方提供能够证明不可抗力事件发生、影响范围和影响程度的证明，否则遭受不可抗力事件不能履行义务一方不得就此免除责任。
第二十条当不可抗力事件已经结束，不再对本合同的任何条款或者约定的履行产生任何影响时，本合同双方应尽一切可能恢复本合同的履行。
第八节 争议的解决
第二十一条因履行本合同发生的任何争议，双方应协商解决。协商不成时应向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九节 其他
第二十二条 本合同自双方签字盖章(双方以加盖合同专用章为准)起生效。
第二十三条 本合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议。补充协议及合同附 件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第二十四条 本合同于 轻院图文楼812室 签订。
第二十五条 本合同一式3份，双方各执一份。公证处预留一份。
甲方：(合同专用章) 乙方：(合同专用章) 代表人：(手签) 代表人：(手签)________年____月____日________年____月____日
采购合同 篇6
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：
暂定人民币 元整 （小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据： （XX 版）《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 （XX 版）工取费定额》 ；材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的`前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x年xx月xx日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
签订地点：
签订日期：x月x日
