在房地产行业,由于各种各样的原因,延期交房总是存在的,这对买房人来说无疑会带来很多的不便之处,这时买房人便会和开发商进行协商,一般协商好之后都会签订一份延期交房协议书来保障自己的权益。那么延期交房协议书究竟该怎么写呢?下面,律图小编就给大家带来了一份。
XX小区延期交房协议书
甲方:XX房地产开发有限公司
乙方:
由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用,为了维护乙方的权益,甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经充分协商,签定本协议,由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《XX小区购房合同》的补充协议执行,与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间
1、XXXX年XX月XX日一期开始交房,XX月XX日前结束。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。
三、证件办理
甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》,保障业主应有的合法权益,于交房时办理完毕;并按照合同规定,于交房后两年内办理房产证。
四、违约赔偿
1、XXXX年XX月XX日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行,XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间的违约金,不再按购房合同执行,每天按业主所交实际款额的万分之三计算,XXXX年XX月XX日未按期交房,不再按购房合同执行,违约金从XXXX年XX月XX日起,每天按业主所交实际款额的万分之四计算。因部分业主连续还代,违约赔偿金计算基数,每月核算一次
2、因业主还款形式不一致,特作如下规定: 1)全款支付的业主,享受以上违约补偿。 2)分期付款的业主,在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额度,就可享受以上赔偿。 3)合同签订办理按揭付款的业主,无论有无办理代扣业务,有无按时支付代扣金额,均可享受上述补偿,补偿按照实际支付金额同比例支付。
五、违约金支付方式
XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日的违约金自XXXX年XX月开始每月抵扣业主的代扣款,分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补),配套费征收标准必须符合政府规定,甲方必须出具书面材料。
六、工程进度的监督
1、甲方承诺在XXXX年XX月XX日前完成楼座内的所有工程。具体工程计划及施工进度表,甲方须向业主公示。
2、乙方自发推选工程监督人员,并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督,并在业主群公示施工进度的图片和文字,甲方须向乙方监督人员提供安全防护装备。
3、工程进度未达到工程计划及施工进度要求的,甲方有义务向乙方监督人员做出解释。
七、解决争议的方式
本合同未尽事宜,双方以友好协商的原则妥善解决,如双方发生争议,可向**市仲裁委员会申请仲裁,亦可直接向太原市人民法院起诉。
八、附则
1、本协议为主合同不可分割的组成部分,与主合同具有同等法律效力。
2、其它未尽事宜,双方协商另签补充协议,与主合同具有同等法律效力。
3、本协议及合同或附件的任何变更、修改或增减均须双方同意后由授权代表签署书面文件,具有本合同同等效力。
4、合同签定后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除。如单方解除合同,应赔偿对方因此造成的一切损失。
备注:本协议共4页,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签名): 法定代表人(签名):
或指定授权人: 或指定授权人:
本合同于 年 月 日签订于 。
现在,大家对延期交房协议书该包含哪些内容,应该怎么写都知道了吧。最后还是要提醒大家,延期交房补充协议书一般都会是开发商写,但我们在与开发商签订延期交房补充协议书时一定要看清楚协议的内容,避免自己的合法权益受到侵害。
延伸阅读:
延期交房时效规定是什么
延期交房的处理办法有哪些?
开发商延期交房可以退房的情形有哪些?延期交房如何退房?