一、房地产开发施工合同备案是强制性的吗?
《住房城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法>的决定》
为贯彻落实国务院深化“放管服”改革，优化营商环境的要求，住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》作如下修改：
5、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。
二、施工合同怎么写?
合同协议书
发包人(全称)：__________________
承包人(全称)：__________________
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、工程概况
2、合同工期
计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划竣工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、质量标准
工程质量符合___________________________标准。
5、项目经理
承包人项目经理：__________________。
6、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
7、承诺
8、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
9、签订时间
本合同于_________年_________月_________日签订。
10、签订地点
本合同在___________________________签订。
11、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
12、合同生效
本合同自_________生效。
13、合同份数
本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。
发包人：_________________(公章)
承包人：_______________(公章)
时间：
事实上，不仅是房地产开发施工合同，在司法实践中，建筑领域内的施工合同都不需要再办理备案登记，工程质量安全监督手续跟施工许可证也可以合并办理，住房城乡建设部简化了工程施工过程当中的一些登记流程。
延伸阅读：
建筑施工合同书怎么写
工程承包合同书范本一下发包单位(以下简称...
原告惠州国X园地产有限公司与被告深圳市禾...
建筑施工合同的范本包括哪些内容...
甲方：乙方：经双方协商，签定本施工合同，...
建设工程合同的履行中，工程质量及价款结算...
