一、 施工合同更换施工人备案要重新办理吗?
施工合同更换施工人备案要重新办理，施工合同备案后又要修改有关条款内容的，要对合同进行重新备案，合同需要合同当事方协商达成一致的意见后才能补充，要将变更的合同或补充合同重新备案。合同中权利义务的变更，以及合同主体的变更，通常来讲都是可以的，只要权利的让与人同意，或者义务的受让人同意，一般即可生效。根据《民法典》第五百四十三条 当事人协商一致，可以变更合同。
二、施工合同怎么写?
建设工程施工合同
发包方(以下称甲方)：
承包方(以下称乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包形式：
第二条工程期限
第三条工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写：)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
1、工程材料、设备由乙方采购。
2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程;复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条质量保修
第九条违约责任
第十条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条附则
甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxx
代表：xxx 代表：xxx
施工合同更换施工人的行为是属于对双方签订的合同进行修改的情况，需要在达成一致意见后来重新签订合同或者修改合同，后期还需要根据备案的程序来进行重新备案处理，具体情况是需要提交规定的材料来进行认定的。
延伸阅读：
建设工程施工合同纠纷
原告惠州国X园地产有限公司与被告深圳市禾...
建筑施工合同的范本包括哪些内容...
建筑施工合同书怎么写
工程承包合同书范本一下发包单位(以下简称...
怎样解除工程施工合同
建筑工程施工合同书怎么写
甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中...
江苏省建筑工程施工合同范本
发包方(简称甲方 承包方(简称乙方 鉴于...
