一、工程合同没有开工算违约吗
工程合同没有开工属于违约。施工单位不按工程合同约定时间开工，经建设单位催告后仍然不开工的，建设单位可以通知施工单位解除合同，并且要求承担违约责任。
《中华人民共和国民法典》
第五百六十三条 【合同法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(二)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(五)法律规定的其他情形。
以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。
第五百六十五条 【合同解除程序】当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。
当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。
二、工程停工索赔条件
索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;
2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;
6、物价上涨，法规变化及其他。
如果因为当事人的相关原因而导致了工程停工的话，那么可以要求相关人员赔偿。具体可以进行赔偿情形为工程当中需要进行设计变更，而导致了更多时间和费用的损耗，以及因为导致发包人想要提前进行完成工期而导致施工费用的增加。
延伸阅读：
工程合同逾期违约金上限是指什么
建筑工程合同违约金怎么写
建筑工程合同违约金怎么写的这个问题完全是...
建筑工程合同价款的计价方式有哪...
工程合同付款分为哪几个阶段？
1、总承包方向分包方支付本合同总价款的3...
建设工程合同包括哪几种形式
以工作性质为标准：1、建设工程勘察、设计...
建设工程合同无效的后果
民法典第五百零七条规定：“合同无效，被撤...
