快好知 kuaihz

房屋建设工程承包合同双方需要履行哪些义务?

在日常生活中人们签订合同是为了可以保护双方的利益,如果出现意料之外的情况可以更好的解决双方的纠纷,通过法律手段更好的保证自身的权益。那房屋建设工程承包合同双方需要履行哪些义务?有哪些是需要我们加以注意的,通过律图的解答你可以了解双方需要承担的义务和责任。

一、房屋建设工程合同承包人需要履行的义务

1、不得转包和违法分包的义务。

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人,还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应资质条件的单位。另外,分包人不得将其承包的工程再分包。

2、接受检查的义务。

发包人承包人的工作可以进行检查,承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外,在隐蔽工程隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。

3、交付工作成果的义务。

勘察人、设计人应当按照约定的期限,向发包人交付符合要求的勘察设计文件,并保证勘察、设计的质量符合要求。施工人应当按照约定,向发包人交付符合要求的已竣工的建设工程。

二、房屋建设工程合同发包方需要履行的义务

1、做好施工前的准备工作。施工前的准备主要是办好各项施工手续;做好施工现场三通一平;确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点,等等。发包人未按合同的约定及时做好施工前准备工作的,承包方可以相应顺延竣工时间,并可要求赔偿损失。

2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助,发包人应按合同约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、工程进度款、技术资料等。如果发包人迟延提供,则承包人可以要求顺延工程日期,并有权要求赔偿误工损失。

3、配合施工的进行,及时组织工程竣工验收。在施工过程中,发包人应当派驻工地代表,对工程的进度、质量进行必要的监督,及时组织对隐蔽工程隐蔽前的检查,办理中间工程的验收,负责签证,配合承包人的施工。《民法典》第七百九十八条规定:“隐蔽工程在隐蔽前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

4、及时接受竣工工程并按约定的方式和期限支付工程价款。这是发包人的一项主要义务。发包人未按合同约定的期限支付价款的,应当负逾期付款的违约责任,而且承包人依法对所建工程享有法宝的优先权。《民法典》第八百零七条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”

通过以上信息我们就可以知道承包方的义务是:不得转包和违法分包,必须接受发包方接受检查的义务,在合同期限交付工作成果的义务。那么发包方的义务是:做好一切施工前的准备工作,给承包方提供必要的协助,配合施工的进行,及时组织工程竣工验收,按约定的方式和期限支付工程价款给承包方。如果双方没有履行好义务,可按照要求赔偿损失?

延伸阅读:

申请工伤认定的材料是什么

中国工商银行房屋抵押贷款利率

银行贷款担保人有哪些责任?

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:承包  承包词条  建设工程  建设工程词条  履行  履行词条  义务  义务词条  双方  双方词条